- 关于来宾市丽景苑商业城10～14号楼工程有关结算问题的复函
- 桂造价函〔2010〕6号广西鹿寨县第二建筑工程公司:你公司关于来宾市丽景苑商业城10～14号楼工程有关结算问题的函及资料收悉，该工程执行1998年《全国统一建筑工程基础定额广西壮族自治区单位估价表》（以下简称"98定额"），如来函情况属实且所提问题在该工程施工合同文件中无其他约定，应按以下方法处理：一、基础土方回填、机械场外运输台次计算问题。由于该工程基础土方回填计价问题合同约定不明确和履带式挖掘机场外运输台次计算资料不全，建议由甲乙双方根据实际情况协商解决。二、由于该工程柱基础超深，双方签证采用毛石混凝土填平超深部分，回填的毛石混凝土可套用98定额05007子目，如设计为满槽，实际又不用模板，应扣除定额中的模板、铁钉及人工3.5个工日。三、钢筋混凝土斜坡屋面板坡度在30度以内的，按水平板的相应子目套定额；坡度在30度以上的，应做补充定额，但如因资料不全难以做补充定额的，可参考2005年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》P136第2（5）条说明执行。四、该工程钢筋混凝土斜坡屋面板图纸设计采用英式盖瓦，应按英式瓦计价。由于98定额英式瓦定额缺项，双方可根据收集的资料作一次性补充定额，如因资料不全难以作补充定额的，可参考2005年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》相应子目的消耗量做补充。五、98定额P179表5-1中的系数是综合考虑的，因此按定额规定计算钢筋工程量后，均应按表5-1中的系数计算钢筋损耗和搭接调整量。二〇一〇年二月二十五日
- 关于永凯现代城地下连续墙及钻孔灌注桩泥浆外运套用定额问题的复函
- 桂造价函〔2010〕5号上海建工（集团）总公司南宁分公司：你公司关于永凯现代城地下室土方计价有关问题的来函收悉，根据所提供的资料，经研究，现答复如下：该工程地下连续墙及钻孔灌注桩泥浆的处理，在经批准的施工方案及实际施工中均采用泥浆车外运，根据施工合同23条约定，应按1998年《全国统一建筑工程基础定额广西壮族自治区单位估价表》泥浆外运相应子目计价。二〇一〇年二月九日
- 关于海茵·国际花城亚美利加组团一区A标工程结算问题的复函
- 桂造价函〔2010〕4号广东省八建集团有限公司南宁分公司：你司2010年1月12日《关于海茵·国际花城亚美利加组团一区A标工程结算中人工单价、工伤保险费等问题的函》收悉，经研究，现答复如下：一、定额人工工资单价调整，发包人和承包人可参照《关于调整建设工程定额人工工资单价和费用定额有关费率的通知》（桂建标字〔2008〕5号）的规定协商。二、建设工程工伤保险费，根据《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》（桂建管〔2008〕37号）的规定，按原建设工程施工合同的约定执行。二〇一〇年二月三日
- 关于海茵·国际花城河道护岸A标工程结算问题的复函
- 桂造价函〔2010〕3号广西海河水利建设有限责任公司：你司2010年1月6日《申请裁定海茵·国际花城河道护岸A标工程结算中围堰定额的函》等4份函收悉，经研究，现答复如下：一、坡脚基础原状土开挖的综合单价，根据该工程施工承包合同30.3条约定（详见"施工承包合同"），经双方协商同意按2006年10月11日的坡脚工程施工方案，因此双方应结合工程实际情况协商确定。二、围堰的综合单价，根据该工程施工承包合同30.3条约定（详见"施工承包合同"），经双方协商同意按2006年10月28日的坡脚围堰施工方案，因此双方应结合工程实际情况协商确定。三、土方填筑（买土）和淤泥基础排水的单价，双方应根据工程实际情况协商确定。二〇一〇年二月一日
- 关于广西电网公司综合楼工程锚索项目套用定额问题的复函
- 桂造价函〔2010〕2号广西电力工程建设公司：你公司《关于广西电网公司综合楼工程锚索施工费用调整问题的函》收悉，根据召开协调会各方反映的情况及承发包双方提供的有关资料，经研究，现答复如下：该工程的基坑支护锚索施工，由于地质复杂，施工前经过两次试验，锚索抗拔试验结果均未达到设计要求，后由监理单位组织勘察、设计、施工和业主等多次开会讨论研究，依据现场实际情况，进行多次设计变更和试验，最终确定锚索施工方案采用高压旋喷新工艺。由于该项目的施工工艺和使用的机械等在2005版《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》相应子目的基础上作了调整，实际消耗量的人工、材料、机械数量也相差较大，因此该工程基坑支护锚索的相应定额子目可按现场签证数量给予调整。二〇一〇年一月二十二日
- 关于桂林航天工业高等专科学校教学实验综合楼工程竣工结算有关问题的答复
- 桂造价函〔2010〕1号桂林航天工业高等专科学校：你校关于桂林航天工业高等专科学校教学实验综合楼工程竣工结算有关问题的函收悉，根据提供的资料及1998年《全国统一建筑工程基础定额广西单位估价表》（以下称"98定额"）的规定，经研究，现答复如下：1.女儿墙内、外侧贴马赛克按墙面子目套用。栏板内、外侧贴马赛克与墙面同颜色时合并套墙面子目，与墙面颜色不同时按零星项目套用。2.层高大于2.2米有柱有盖的屋面弧形飘板按柱外围水平面积计算建筑面积。是否按其高度计算高层建筑增加费参考1998年《广西土建工程费用定额》14页答9条执行。3.阶梯教室的楼板按肋形楼板子目套用。4."98定额"第七章説明第三点规定，适用于带形基础或独立基础垫层，不适用于大开挖的基础垫层。二〇一〇年一月十九日
- 关于颁布实施《广西壮族自治区建设工程造价软件数据交换标准》的通知
- 各有关单位：为加强我区建设工程造价电子数据规范管理，推进工程造价信息化建设，建立我区统一的、开放的工程造价数据交换平台，根据《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》（自治区人民政府令第43号）第六条的规定，我站结合实际情况，编制了《广西壮族自治区建设工程造价软件数据交换标准》，现予颁布实施，并将有关事项通知如下：一、本标准是我区建设工程造价信息采集、分析、处理、传输和再利用的电子数据交换标准，是我区工程造价套价软件、电子评标系统、工程备案系统和工程造价指数指标等软件系统电子数据的编制依据。二、本标准于2010年3月1日起在本自治区行政区域范围内施行。2010年3月1日以后工程造价软件电子数据格式均需按本标准编制。三、全区必须统一使用本标准，各地不再编制当地的电子数据交换标准。本标准的具体解释由广西建设工程造价管理总站负责，各单位在实施过程中遇到的问题，请及时向各级造价管理机构反映。附件：《广西壮族自治区建设工程造价软件数据交换标准》广西建设工程造价管理总站二○○九年十二月二十八日
- 关于贺州市汇豪国际城上海街工程结算有关问题的答复
- 桂造价函〔2009〕60号广西贺州市桂东房地产开发有限公司：2009年11月24日《关于贺州市汇豪国际城上海街工程结算工程量及计价方式咨询函》收悉，经研究，答复如下：一、基础土方放坡问题：按该工程施工承包协议书7.3的约定计算土方工程量。因施工环境而不具备放坡开挖条件，实际采取边坡支护措施或塌方等的，应予以计算相关费用。二、地基基坑内排水问题：按实际抽水台班和相应的台班单价及有关规定计价。三、基础垫层及基坑回填用的混合填料定价问题：按该工程施工承包协议书7.4的约定进行定价。混合填料的组成成份，若合同文件无法确定，甲乙双方又无法达成一致意见的，可由甲乙双方共同委托有资质的单位进行鉴定。四、该工程的土方运距按定额10Km以内计算。二〇〇九年十二月三十日
- 关于来宾市凤凰工业园一期土地平整（A地块）施工工期有关问题的答复
- 桂造价函〔2009〕61号来宾市审计局：你局2009年12月9日《关于咨询来宾市凤凰工业园一期土地平整（A地块）施工工期有关问题的函》收悉，经研究，答复如下：《全国统一建筑安装工程工期定额》规定的工期以日历天为单位，缩短工期在工期定额规定的15%以内不作调整。缩短工期比例在30%以内的按相应费用定额规定的费率计取；缩短工期比例在30%以上的，应由专家委员会审定其措施方案及相应的费用。计取缩短工期增加费的工程不应同时计取夜间施工增加费。二〇〇九年十二月三十日
- 关于鹿寨五里亭加油站和桐木加油站工程旧建筑物拆除计价问题的复函
- 桂造价函〔2009〕58号广西建工集团第二建筑设备安装工程有限责任公司：你公司关于鹿寨五里亭加油站、桐木加油站工程旧建筑物拆除计价问题的来函收悉，经研究，现答复如下：该工程地面以上的砖墙、素砼及钢筋砼梁、板、柱拆除物外运，套用2005年《建筑工程消耗量定额》中汽车运石碴相应子目，工程量按照拆除物的天然密实体积计算，运输过程中的松方孔隙率在定额中已综合考虑，不得换算。来函其余问题按《关于鹿寨五里亭加油站、桐木加油站工程项目原有旧建筑物拆除部分计价问题的回复》（柳造价函〔2009〕14号）有关规定执行。二〇〇九年十二月十六日
- 关于灵山县人民医院综合大楼计价有关问题的复函
- 桂造价函〔2009〕57号灵山县人民医院、广西南宁环城建设工程有限责任公司、广西都桂建设监理有限公司：你们《关于灵山县人民医院综合大楼有关岩石爆破单价及材料价格等问题的请示》收悉，根据你们提供的资料及我区建设工程造价管理有关规定，经研究，现答复如下：一、人工挖孔桩、基坑、基槽岩石爆破单价超定额基价问题，由于资料不足，待补充后再答复。二、工程变更的GRC轻质隔墙板安装应按相应定额套价，定额中已包括水泥、砂浆、胶水等辅助材料。若GRC轻质隔墙板在南宁购买并参照《南宁建设工程造价信息》的价格，超出南宁市区的运费可由甲乙双方办理签证另行计算。三、页岩烧结多孔砖（190mm×190mm×90mm），目前尚无定额，可由甲乙双方根据该工程的实际情况编制一次性补充定额计价。四、该工程指定使用的绿宝石牌水泥（浦北产）和柳钢钢材，相应的材料价格可按发承包双方签订补充协议确定的价格结算。二〇〇九年十二月十五日
- 关于桂林联达商业广场工程结算问题的答复
- 桂造价函〔2009〕56号桂林建筑安装工程有限公司：你单位《关于桂林联达商业广场工程结算问题的请示函》已收悉，经查实，1998年《全国统一建筑工程基础定额广西壮族自治区单位估价表》单层地下室层高是按3.6米以内取定的。该工程的层高与定额的取值相差较大，如合同无其他约定，结合现场施工实际情况，地下室梁、板、柱在套用定额子目时，可不扣除定额中的搭式起重机台班费用。二〇〇九年十二月十五日
- 关于梁通长钢筋的接头计算等问题的答复
- 桂造价函〔2009〕55号通州建总集团有限公司广西石化项目部：你项目部《关于梁通长钢筋的接头计算等问题的咨询函》收悉，经研究，现答复如下：1.钢筋的接头形式是否采用直螺纹套筒应由设计及施工规范确定，钢筋直螺纹套筒接头的计算应根据设计或经审定的施工组织设计规定计算。2.多跨梁的下部通长钢筋是否在每个支座锚固，由设计或经审定的施工组织设计规定确定。3.由于设计没有注明独立柱基础的纵向横向钢筋长度按规范要求扣减10%，所以应根据钢筋隐蔽工程验收记录来确定钢筋长度。二〇〇九年十二月十五日
- 关于来宾市城北区迎宾路北段工程结算问题的复函
- 桂造价函〔2009〕51号玉林市市政建筑工程公司：你公司2009年12月1日的《关于来宾市城北区迎宾路北段工程结算问题的函》收悉。经对有关资料的审核和研究后答复如下：该工程2006年12月签订了"固定单价"合同，由于资金不到位，2007年5月21日后才开始施工，随后由于资金断断续续到位和征地等原因，造成了该工程断断续续的停工开工，直到2009年2月25日才竣工验收。该工程施工期间市场材料价格发生了较大的变化，因此，对于市场材料价格的上涨业主应承担相应的责任。为此，合同内和合同外的项目甲乙双方均应按合同约定方式进行调整，即按市场材料价格超过基准价±15%的部分进行调整。二〇〇九年十二月十四日
- 关于广西力元监理有限责任公司琅东生活区高层住宅楼工程人工工资单价及工程取费费率调整问题的复函
- 桂造价函〔2009〕52号广西建工集团第一建筑工程有限责任公司：你公司《关于琅东生活区高层住宅楼工程人工单价及工程取费费率调整问题的函》收悉，根据召开协调会的情况及发承包双方提供的有关资料,经研究，现答复如下：该工程由于发包方延期开工和政策性调整的原因，致使人工工资大幅度上涨，造成承包商人工成本的增加，责任应由发包人承担，应按广西壮族自治区建设厅、广西壮族自治区发展和改革委员会、广西壮族自治区财政厅联合发布的《关于调整建设工程定额人工工资单价和费用定额有关费率的通知》（桂建标字〔2008〕5号）有关规定，给予调整该工程人工工资单价及工程取费费率。二〇〇九年十二月十四日
- 关于龙光·普罗旺斯二期工程香槟庄园部分构造面积问题的复函
- 桂造价函〔2009〕53号龙光工程建设有限公司南宁分公司、南宁市荣良建筑劳务分包有限公司：你们关于龙光·普罗旺斯二期工程香槟庄园部分构造面积问题的来函收悉，经研究，现答复如下：有顶盖的露台可参照阳台建筑面积计算规则，按其顶盖水平面积的一半计算。二〇〇九年十二月十四日
- 关于工程量清单项目编码与项目名称不对应问题的复函
- 桂造价函〔2009〕54号湖南星大建设集团股份有限公司：你单位关于工程量清单结算问题的来函收悉，经研究，现答复如下：根据《GB50500-2003建设工程工程量清单计价规范》3.2.2规定，分部分项工程量清单应根据附录A、附录B、附录C、附录D、附录E规定的统一项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制。你公司施工的防城港市南北大道北段左侧排水、排污工程，沟槽土方开挖应按040101002项目编码重新编制。二〇〇九年十二月十四日
- 崇左市德天路桥梁工程有关造价问题的复函
- 桂造价函〔2009〕50号崇左市城市建设投资有限责任公司、广西华宇建工有限责任公司：广西华宇建工有限责任公司2009年10月20日的《关于崇左市德天路桥梁工程有关造价问题的请示》收悉。根据所提供的资料以及甲乙双方2009年12月3日到我站召开协调会的情况，研究答复如下：一、关于材料价格发生变化时应如何调整《建设工程工程量清单计价规范》广西实施细则自2009年2月1日起实施。在2009年2月1日前材料价格发生上涨（或下降）按桂建管〔2006〕61号文规定执行，在2009年2月1日以后材料价格发生上涨（或下降）按桂建标〔2009〕1号文规定执行。二、关于提供的工程量清单的工程数量不足如何调整在施工过程中发生业主提供的工程量清单的工程量太少，同时下浮系数按（中标价/经审定的上限控制价）的比值较大时，可按以下方式进行调整：当实际工程量大于清单工程量的10%以上时，超出部分重新报价，其下浮系数双方另行协商解决。二〇〇九年十二月十四日
- 关于调整安装工程设备费计算办法的通知
- 各市建设工程造价管理站、各有关单位：根据国家财政部、税务总局令第52号《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》第六条规定，承包商提供的设备费应作为营业税的计算基数(建设单位提供的设备除外)，故需对我区现行安装工程计价程序作局部调整。具体调整办法如下：1.承包商提供的民用建筑安装工程小型设备视同主材一样，其价值列入相应项目的综合单价中，不再单列在设备表中。2.考虑到民用建筑安装工程的大型设备和工业安装工程的设备金额较大，对规费计算的准确性影响较大，因此，民用建筑安装工程大型设备费和工业安装工程的设备费不能计入综合单价中，需单列于设备表中，然后把设备表的总金额汇总于税金前，仅计取税金，不能计取其他费用。民用建筑安装工程大型设备是指：电梯、冷水机组、冷却塔、电力变压器、发电机组、高压配电柜、箱式变电站以及其他单件价值超过1万元的低压配电柜、水泵、自动供水设备、风机、空调器、消防控制中心、智能控制中心等设备。除此之外的其他民用建筑安装设备为小型设备。本规定自2009年11月1日起执行。凡2009年11月1日起未办理完竣工结算的工程均可按本规定执行，2009年11月1日前已办理完竣工结算的工程则不再调整。二〇〇九年十一月二日
- 关于贵港中央广场工程造价有关问题的复函
- 桂造价函〔2009〕48号贵港市八方置业有限公司:你公司关于贵港中央广场工程造价咨询函收悉，根据提供的资料，经研究，现答复如下:1.根据2005年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》A.11模板工程的说明，实际使用模板与定额不同时，按相近材质套用。因此，该工程使用的竹胶板模板应套用胶合板模板的相应子目，模板含量不换算，模板单价按竹胶板价格计算。2.钢筋锥螺纹接头的计算应根据设计或经审定的施工组织设计规定计算。3.柱中钢筋采用电渣压力焊和梁中钢筋采用机械接头连接后，该部分钢筋制作安装中的电焊机机械台班不扣除。4.建筑物超高加压水泵台班主要考虑自来水水压不足所需增压的加压水泵台班，按2005年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》的规定计算。二〇〇九年十一月五日
- 有关结算问题的复函
- 桂造价函〔2009〕47号广西河池宏达建筑有限公司:你司关于河池市第二高级中学学生公寓楼结算过程中有关问题的来函收悉。经研究答复如下：一、实际竣工时完成的工程量与招标时所列的工程量清单中的工程量不一致时，措施费的调整，按《<建设工程工程量清单计价规范>广西实施细则》的规定执行。二、市场材料价格的调整问题。按合同约定执行，如合同无约定或约定不明时按有关协议或签证执行。二〇〇九年十月二十八日
- 关于基础挖土方如何套定额计价的复函
- 桂造价函〔2009〕46号广西壮族自治区扶绥种畜场:你单位关于基础挖土方如何套定额计价的函收悉，经研究，现答复如下:1.根据该工程施工合同《专用条款》第五(一)条"合同价款与付款方式"及施工组织设计的规定，基础超深土方套用液压挖掘机挖土方定额。2.大开挖基坑机械挖土方工程量按机械实际完成工程量计算，人工配合机械的土方按该工程的施工组织设计规定计算。3.大开挖基坑带形毛石混凝土基础施工，其混凝土运输道套用钢管现浇运输道/满堂基础/深6m以内定额。4.液压挖掘机挖土的工作内容包括:（1）挖土、将土堆放在一边；（2）清理机下余土；（3）工作面内排水；（4）修理边坡。二〇〇九年十月二十三日
- 关于挡土墙套用定额问题的复函
- 桂造价函〔2009〕45号十一冶建设有限责任公司：你公司关于广西信发洗矿场工程挡土墙套用定额问题的来函及有关资料收悉，来函所提问题，若该工程合同文件无其他约定的，可按以下办法处理：1.混凝土挡土墙套定额问题，根据提供的该工程《施工合同》第五条第（2）款约定和2005年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》的计算规则规定，混凝土挡土墙应套混凝土墙子目计算。2.混凝土挡土墙垂直运输费用按《2005年广西壮族自治区建筑工程、装饰装修工程补充消耗量定额及定额问题解答（二）》第49页第62条规定执行。3.混凝土挡土墙外架按2005年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》第368页第2（1）条执行，材料不乘0.625系数。4.预埋铁件为甲供主材并由施工单位现场制作时，制作费用可参考金属零星构件制作子目计算。二〇〇九年十月十二日
- 关于南宁春晖花园幕墙后加预埋件及脚手架计价问题的复函
- 桂造价函〔2009〕44号福州市第三建筑工程公司南宁分公司：?你单位关于南宁春晖花园幕墙后加预埋件及脚手架计价问题来函收悉，经研究，现答复如下：?一、幕墙后加预埋件问题?该工程执行1998年《全国统一建筑工程基础定额广西壮族自治区单位估价表》及其补充定额，根据补充定额第十章说明五规定："幕墙子目均不包括预埋件，如发生时，其费用按实际发生另行计算"，对于非施工单位原因造成的后加预埋件，可按实际发生计算。?二、脚手架计价问题?1.该工程玻璃幕墙在主体施工后才分包并出设计方案，若因玻璃幕墙造型设计造成装修时须对原有脚手架进行改造的，改造费用可另行签证计算。定额脚手架子目按施工单位自有编制，不考虑市场租赁情况。因脚手架改造造成工期延长，未超过合同总工期的，脚手架费用不调整。?2.对于因空调机房桩基础施工、市政道路及该工程A区东侧给排水系统施工、临时设施搬迁、A区南面和西面设计变更增加装饰钢柱、钢梁等非施工单位原因，需拆除部分主体脚手架，搭设装修脚手架的，可根据实际情况分别计算主体脚手架及装修脚手架，确定数量并办理签证。二〇〇九年十月十日
- 关于在招标阶段指定材料暂定价可否变更的复函
- 桂造价函〔2009〕43号广西区建设工程机电设备招标中心：你中心2009年9月23日《关于招标阶段材料暂定价格是否可变更的请示》收悉。根据提供的有关资料以及《建设工程工程量清单计价规范》和《广西实施细则》的规定，经研究，答复如下：招标人对指定材料给定了暂定价（或暂估价）的，投标人必须按给定的暂定价（或暂估价）金额填写，不得变动和更改。如投标人对招标给定的材料暂定价（或暂估价）进行变动和更改的，则属于不响应招标文件的要求。二〇〇九年九月二十七日
- 关于祥周停车区工程造价问题的复函
- 桂造价函〔2009〕42号桂林全建建筑安装工程公司：你公司2009年8月18日的《关于祥周停车区工程造价问题的函》收悉，对所提供的合同文件、公路招标文件范本等有关资料进行审查，以及与业主电话沟通，经研究答复如下：一、关于工程量变更问题根据合同以及《公路工程国内招标文件范本》约定当工程实际数量超过或少于工程量清单中所列数量的25％，且工程量清单中某一个支付细目所列的"金额"或"合价"超过签约时合同结果的2％时，该支付细目的单价或总额价应予以调整。因此你司来函中所提到的清单工程量发生较大变化的项目，应按合同以及《公路工程国内招标文件范本》的约定，双方按施工期间我区现行的定额及文件规定协商予以调整。二、增加运距、停工补偿以及材料市场价上涨问题1.由于高速公路的贯通使得运输材料绕道行驶而增加的运距，甲乙双方应本着实事求是的原则，确认绕道行驶的实际路程，按所采用定额的规定计算运输费用。2.由于场地原因需重新进行地质勘探以及变更设计造成工程停工的，建设单位应给予施工单位适当的补偿。补偿的方式以及费用等按有关定额的规定执行，双方应办理好现场人工、机械、周转材料等的签证，且应确认停工的起止时间。3.合同约定开工时间为2007年5月8日，而由于地质和设计变更造成实际开工时间为2007年12月2日，在这期间材料市场价格大幅上涨，根据桂建管[2006]61号以及《广西实施细则》等文件规定，由于业主的原因造成材料价格以及人工费发生变化时应按规定进行调整。三、措施费的调整按《建设工程工程量清单计价规范》以及《广西实施细则》的规定，当工程量发生增加或减少变化时，其相应的措施费也应发生相应的增加或减少，因此，其措施费用也应进行调整。请甲乙双方按第一条的调整原则协商调整。四、清单项目0305020150023m3/h污水处理设备报价中是否包含设备费用的问题按国家《建设工程工程量清单计价规范》030502015×××的清单，该清单的工作内容仅为安装不包含设备，因此还应套一个设备制作清单030501001×××才是完整的内容。由于该清单项目是按"套"来招标，且又不明确设备的内容，从对所报清单的综合单价进行审核，该综合单价严重偏低，因此请甲乙双方本着实事求是的原则协商解决。五、清单项目010415003002水塔150吨变更建设地址和基础的问题1.由于实际情况的需要变更水塔建设地址而造成工程材料运输距离的增加，按以上第二条1点执行。2.水塔基础的变更按实际情况进行基础的调整计算，套相应的定额和施工时期的材料市场价格，扣除原投标时所计算的基础。上部未发生变化的不应进行重新计算。六、围墙的变更问题由于工程的需要围墙外移，使得施工难度增加和围墙材料发生变更，因此施工难度增加时采取一定的措施（即增加措施费用）即可解决，实际采用的材料不同时按实际材料进行调整计算。二〇〇九年九月十日
