工程造价行业资讯信息_造价资讯第1239页

工程造价交增值税
1、增值税税率下调后，工程造价该如何计算和调整工程造价计算公式调整为：工程造价=税前工程造价×(1+9%)，其中9%为建筑业增值税税率。新税率从2019年4月1日起执行。根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》和《住房和城来乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税自税率的通知》，黑龙江省调整了建设工程计价依据增值税税率，采用一般计税方法的建设工程，增值税税率从10%调整为9%。(1)工程造价交增值税扩展资料：增值税由10%调整为9%的作用：不单是降低了增值税税率知，衍生的其他隐形利益也会提高企业收益，比如附加税税费会相应降低，企业纳税额会相应下降，在同等营业额的情况下，企业利润会增加，起到为企业减负的作用。计算案例：税率调整前，如一个建筑业企业工程税前造价3000万元，工程造价=3000万×（1+10%）=3300万，增值税税额为3000万×10%=300万；实道施新政后，工程税前造价3000万，工程造价=3000万×（1+9%）=3270万，其增值税税额为3000万×9%=270万；新政实施后节约税金30万元，税金相比之前的300万元而言降低了10%。参考资料来源：人民网——黑龙江：建设工程计价公式调整增值税税率从10%2、营改增之后，安装工程造价税综合税率是多少？与增值税费有什么区别？建设工程税收费率是11%,17%是很多材料购买时开票的税率（如钢筋、设备等），然后最后开11%总的建筑安装发票时，前面购买各种材料所缴纳的增值税可以抵扣。3、求增值税=工程造价/(1+税率)*税率（1+税率），这里的1，是不含税价款，抄也就是增值税计税价款。1+税率，是不含税价款+增值税税率，表示含税价价款比率1+税率，是在增值税一般纳税人在计算销售额、税额的时候经常用到的知计算公式：增值税属于价外税，含税销售收入要换算成不含道税销售额，那么：含税收入=不含税销售额+税额=不含税销售额+不含税销售额×税率=不含税销售额×（1+税率）4、工程造价中税金是由哪几部分组成工程造价中税金是由营业税、城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加四部分组成。综合税率：=（3%+3%×7%+3%×3%+3%×2%）/[1-(3%+3%×7%+3%×3%+3%×2%)]，=（市区3.48%城镇3.41%农村3.28%）。(4)工程造价交增值税扩展资料在税金的实际计算过程，通常是三种税金一并计算，又由于在计算税金时，往往已知条件是税前造价，因此税金的计算公式可以表达为：应纳税额=（直接费+间接费+利润）内×税率（%）。综合税率的计算因纳税地点所在地的不同而不同。注*营业税的计税依据是营业额，营业额是指从事建筑、安装、修缮、装饰及其他工程作业收取的全部收入，还包括建筑、修缮、装饰工程所用原材料及其他物资和动力的价款。当安装的设备容的价值作为安装工程产值时，亦包括所安装设备的价款。但建筑安装工程总承包方将工程分包或转包给他人的，其营业额中不包括付给分包或转包方的价款。5、工程造价交税，增值税怎么计算大概的一个计算步骤和方法有例题最好？“合同价含税200万，现在各种材来料票总共可以开到110万”材料费超过工程总价50%当心税务机关稽自查或税控系统监控出来进项税=110万÷（1+13%）×13%=126548.67销项税=200万÷（1+9%）×9%=165137.61应交增值税=销项税-进项税=38588.94再将人工费开出来劳zd务费，税负率是否低预警标准？6、工程造价取增值税和建安税的问题1、建百筑工程中的设备是施工方购置的，建安税的基数包含设备价值，所以你购买你安装的话，建安税的基数是6000元2、如度果设备是由建设方购置的，则建安税基数不包含设备价款，建安税的基数是2000元。这是营业税法的规定，除本细则第七条规定外，专纳税人提供建筑业劳务（不含装饰劳务）的，其营业额应当包括工程所属用原材料、设备及其他物资和动力价款在内，但不包括建设方提供的设备的价款。7、营改增后建筑工程的税金怎么计算？营改增以后建筑工程营业税改征为增值税，税率为11%。建筑业“营改增”，涉及建筑业及其上抄下游产业链，施工企业的实际税负很可能会增加。建筑业营改增后，建筑安装工程费用按“价税分离”计价规则计算。水利水电工袭程建筑及安装工程单价的计算公式不变。税前工程造价为人工费、材料费、机械使用费、措施费、间接费、利润、主材价差、主材费（或未计价装置性材料费）之和，各费用项目均以不包含增值税进项税额的价格计算，并以此为基础计算计入建筑知安装工程单价的增值税销项税额。拓展资料建筑安装工程税金是指国家道依照法律条例规定，向从事建筑安装工程的生产经营者征收的财政收入。住房城乡建设部财政部关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知（建标[2013]44号）中做出规定，“税金：是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加。”8、工程造价1千5百万元增值税要交多少钱？1500万的工程总价，不可能是小规模纳税人！一般纳税人的应交增值税=销项税-进项税有了工程总价，只能计算销项税，不能计算出应交增值税销项税=1500万÷（1+10%）×10%=1363636.36元
重庆燃气工程知识点：原油和天然气厂的布置要求
建设工程教育网是国内大型的工程类远程教育基地，凭借其多年辅导经验，聘请国内权威考试辅导专家，依托专业、庞大的教学服务团队，采用高清课件、移动课堂等先进教学方式，强力推出一级建造师、二级建造师、造价工程师、监理工程师、房地产估价师、安全工程师、咨询工程师等网上辅导课程，超高考试通过率，受到广大学员的一致好评。点击了解课程详情一、固定顶储罐组总容量不应大于120000m^3；二、浮顶储罐组总容量不应大于200000m^3；三、储罐组内储罐的布置不应超过两排，且储罐个数不应超过12个。当单罐容量大于或等于50000m^3时，应单排布置。
2020年一级监理概合同管理【唐忍】考题突击班视频课件
2020年一级监理概合同管理考题突击班视频课件加微信：zje006，加为好友后发送“领取试看”，即可获取试看资料链接，完整的视频课程为收费资料！大于，你的盲目备考等于明年从头再来！你还在四处寻找那些不可靠的资料吗？找到和别人的差距，你才能找到轻松通关的方法！名师网课，面授精讲、冲刺串讲课程，顶级名师领衔主讲！花最少的时间，看最好的资料，高效备考！各科目名师：（以下仅为部分推荐名师） 2020年一级监理概合同管理考题突击班视频课件加微信：zje006，加为好友后发送“领取试看”，即可获取试看资料链接，完整的视频课程为收费资料！大于，你的盲目备考等于明年从头再来！你还在四处寻找那些不可靠的资料吗？找到和别人的差距，你才能找到轻松通关的方法！名师网课，面授精讲、冲刺串讲课程，顶级名师领衔主讲！花最少的时间，看最好的资料，高效备考！各科目名师：（以下仅为部分推荐名师）造价管理：王竹梅、朱俊文、王玲、刘菁造价计价：李娜、柯洪、战松、徐蓉土建计量：王双增、吴新华、李志国安装计量：陈丽萍、梁宝臣、赵斌造价案例：孙凌志、左红军、陈江潮、王玲、赵亮交通专业：赵亮平、申玉辰、安慧、马涛水利专业：魏东、王飞寒、梁建林、李想、张思雨与2020年一级监理概合同管理考题突击班视频课件相关的资料
江西供热采暖相关内容：燃气壁挂炉优缺点
建设工程教育网是国内大型的工程类远程教育基地，凭借其多年辅导经验，聘请国内权威考试辅导专家，依托专业、庞大的教学服务团队，采用高清课件、移动课堂等先进教学方式，强力推出一级建造师、二级建造师、造价工程师、监理工程师、房地产估价师、安全工程师、咨询工程师等网上辅导课程，超高考试通过率，受到广大学员的一致好评。点击了解课程详情ING:0px;FONT:14px/26px宋体;TEXT-TRANSFORM:none;COLOR:rgb(0,0,0);TEXT-INDENT:2em;PADDING-TOP:0px;WHITE-SPACE:normal;LETTER-SPACING:normal;BACKGROUND-COLOR:rgb(255,255,255);orphans:auto;widows:auto;-webkit-text-stroke-width:0px"align="center">-INDENT:2em">优点：1、采暖时间自由设定，可随时开启。2、每个房间温度能在一定范围内随意调节。3、有些采暖炉可以同时提供生活热水。4、安全性高。5、符合按热量收费的原则，可准确计量耗气量，用气量可由用户自主控制，节约燃气。6、采暖循环的电能消耗低，节省电能，提高燃气管线的利用率和使用经济效益。缺点：1、采暖炉使用寿命为15年左右，更新费用要由业主承担。2、家中无人时，需保留4摄氏度左右的低温运行（防冻作用）。3、热泵经常启动及火焰燃烧，噪音较大，存在一定空气污染问题。4、使用不当故障率高于集中供热。（锅炉、管线结垢，跑水，散热器不热等）
工程造价师需要在工地做什么
1、学工程造价需要总去工地吗？没去过工地的能学会吗？工程造价理论上是不需要现场的，在咨询单位就能学会做造价的。但是做造价需要懂施百工现场流程、施工工艺等等，这些都是在咨询单度位很难做到的。除非咨询单位会接一些跟踪审计的活或者去对量等等，这样会接触到施工现场的。如果是男生的话，我建议可问以去施工现场锻炼一段时间的答，然后转咨询单位的。女生的话，就不要施工现场的，这样你的肤色就会变黑的哈，而且施工比较危险版的，呆在施工常了，脚上总会扎个钉子啊，这种事都是常事的。所以我的建议是如果自己不反感施工现场的话，去施权工现场呆一到二年。如果大家有什么问题可以随时私信我的2、现在在工地工作，要是考造价工程师，都需要怎么做啊？造价工程师是国家注册考试。任何人任何地方，只要有这个需求，都可以报考的。首先考生回要符合报考条答件：要具有大专以上学历，工程类或工程经济类专业毕业，从事工程造价工作或相关工作满六年才可以报考。在注册类的考试中，注册造价师是难度相当大的考试，全国的合格率仅为8%。一旦要决定报考，就要下功夫，认真学习，认真备考，把教材起码要熟读或反复看三遍以上。平时要多做些与预算案例有关的案例分析。总之，积累经验和技巧，提高应考能力。3、我想问下工程造价员在工地上平时的主要工作是什么呀？没在功底上做过，我的单位工地上不设造价员，由技术员把活都做了，只有公司投标和项目成本核算才有专职的计价人员。说这些的意思是工地上的计价很简单，不需要专门的培训。工地上主要是和施工作业队计价结算4、工程造价专业，一般去工地实习，开始是做什么的？去工地一般都是男生跟着一个成熟的知道施工员有的师傅会给你一些任务基本上是一些杂事也有让你算下工程量的要跟着他看图纸看现专场去工地就是要学现场经验因为现场的施工会和图纸书本有不同属不管你以后做造价还是施工现场经验都是很宝贵的5、做工程造价一定要去工地吗？不一定，我就是学工程造价出身的，但是如果在从事工程造价之前，能在工地里做一个完整的项目下来，不管是在里面做施知工员也好还是驻地的预算员道也好，会对你有很大帮助，只有这样，你未来真正从事造价行业的时候，你算量才会算的精，造价这一行才吃得开，不过直接从事造价这一行也是可以的，只是说，有的东西说不定会理解不下来，回或者是有的东西会漏了，毕竟没有在现场待过，可能自己算的东西是一个怎么样的完整体，很难在脑海里有构想，有图纸也一样，做过现场的肯定比没做过的看得答精细得多6、请问工程造价专业毕业的学生主要在工地上干哪些工作，工作内容是什么？造价去工地干什么?去做预算,投标啊!刚毕业只能弄几个员的证施工员,预算员版,安全员,质检权员,档案员,材料员之类的员的证书基本没有什么用的,主要是中级(刚毕业拿不到)到工地就看领导让你干什么了,只要能看懂图纸基本上都能差不多,再看看规范建筑这东西就是时间,大熟练的东西7、工程造价专业一般去工地实习开始是做什么的建议先跟施工员学习一段时间，再学技术。理论与实际结合，跟预算员学习一下工作步骤。（必须识图，理解）。8、工程造价真的必须要去工地现场吗？首先对于初学者，经常去工地是必须的。因为刚刚毕业或初学预算，对理论还不能与实际很好的结合，对一些建筑部位的做法和名词还不是很清楚，对一些施工过程不是很明白，所以到工地能帮助初学者更快更好的掌握建筑和造价方面的知识和技能。当你从事造价工作一段版时间以后，就不用经常去现场了，只在不太明白的地方或时权段去看一下就可以了。在有，在预算阶段可以稍有偏差，差的不太多就可以，但结算的时候一定要先到现场看看，不能出大的差错。
湖南暖通空调知识：太阳能控制器简介
太阳能控制器采用高速CPU微处理器和高精度A/D模数转换器，是一个微机数据采集和监测控制系统。既可快速实时采集光伏系统当前的工作状态，随时获得PV站的工作信息，又可详细积累PV站的历史数据，为评估PV系统设计的合理性及检验系统部件质量的可靠性提供了准确而充分的依据。此外，太阳能控制器还具有串行通信数据传输功能，可将多个光伏系统子站进行集中管理和远距离控制。太阳能控制器通常有6个标称电压等级：12V、24V、48V、110V、220V、600V。
江西市政工程资料：双幅公路横断面造型解决形式
（1）扩大中央分隔带由于造型的需要和为了保护珍贵的地物，可以把中央分隔带扩大成分开两幅道路的形式。（2）斜坡上的高低双幅公路由于地带形态、造型、交通工程和经济原因，同时也为了尽量减少对自然和景观的不良影响，常在斜坡上布置两幅高低不同，分道行驶的双幅公路。既降低了工程造价，又改善了景观环境。
西藏自治区市政施工资料：工程竣工验收报告主要内容有哪些
1）工程施工许可证。2）施工单位在工程完工后对工程施工质量进行检查，检查工程施工质量符合法律法规及工程建设强制性标准情况、履行设计文件和合同要求情况。提出工程竣工报告，并经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。3）监理单位工程质量评估报告：由监理单位对工程施工质量进行评估，并经总监理工程师和有关负责人审核签字。4）勘察单位质量检查报告：勘察单位对勘察、施工过程中地基处理情况进行检查，提出质量检查报告并经项目勘察及有关负责人审核签字。5）设计单位质量检查报告：设计单位对设计文件和设计变更通知书进行检查，提出质量检查报告并经设计负责人及单位有关负责人审核签字。6）公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件。7）验收组人员签署的工程竣工验收意见。8）市政基础设计工程应附有质量检测和功能性试验资料。
终止工程造价鉴定
1、建筑工程造价鉴定开始后发现鉴定机构不公正可以申请更换鉴定机构吗1．提出造价申请的时机。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十五条规定当事人申请鉴定，应当在举证期限内提出。符合本规定第二十七条规定的情形，当事人申请重新鉴定的除外。对需要鉴定的事项负有举证责任的当事人，在人民法院指定的期限内无正当理由不提出鉴定申请或者不预交鉴定费用或者拒不提供相关材料，致使对案件争议的事实无法通过鉴定结论予以认定的，应当对该事实承担举证不能的法律后果。可见，对需要鉴定的事项负有举证责任的当事人，没有在举证期限内提出申请，应承担举证不能的结果。举证期限可以由当事人协商一致，并经人民法院认可。由人民法院指定举证期限的，指定的期限不得少于三十日，自当事人收到案件受理通知书和应诉通知书的次日起计算。2．一般情况下，根据谁主张谁举证的原则，施工单位向建设单位追索工程欠款，就负有向法庭提供证据证明欠款事实的责任。如果建设工程结算价款未经建设单位认可，根据事实与法律也不能确定工程款的数额，那么该债权数额就是不确定的。为确定工程价款，施工单位必须申请工程造价鉴定。在向人民法院申请鉴定时，必须按照人民法院的通知，如期交纳鉴定费并提供相关的材料。当事人申请鉴定的，应当在举证期限内提出，否则，应当对待证事实承担举证不能的法律后果。因此，在建设工程承包合同纠纷案件中，如涉及申请法院鉴定的问题，不但要在举证期限内提出申请，还要及时预交鉴定费并提供鉴定所需要的材料。否则，即使申请司法鉴定，但申请鉴定后拒绝交纳鉴定费用，或者拒不提供相关施工材料，致使人民法院对双方的争议的工程价款无法通过鉴定结论予以认定的，人民法院会根据举证责任的分配原则，对施工单位作出不利判决。二、积极配合审价单位进行审价在法院或仲裁机构批准施工单位工程造价鉴定的申请后。施工单位还应积极配合审价单位进行审价。1．积极争取权利，做到不该审价的工程款坚决不同意进行审价。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十三条规定当事人对部分案件事实有争议的，仅对有争议的事实进行鉴定，但争议事实范围不能确定，或者双方当事人请求对全部事实鉴定的除外。依据该条规定，发生纠纷后，由于建设单位对施工单位提出的工程价款支付请求部分或者全部不同意支付，而双方往往难以对审价范围达成一致。建设单位为拖延支付，往往向法院申请对全部工程内容进行审价。这种情况下，施工单位应及时向法院提出异议，充分举证并阐明己方观点以协助法院查明争议事实范围。例如，有些建设工程施工合同中规定的是固定总价，现在出现的争议的仅仅是设计变更、工程量增减，以及建设单位原因造成施工单位停工、窝工损失等，施工单位要求增加付款或者建设单位提出减少付款，因此，对于属于合同范围内的工作内容不应同意审价。2．争取在审价前对相关资料进行质证。在审价过程中，审价单位不可避免地会使用一些涉案资料，如施工图、竣工图、材料款确认书、人工机械单价确认表、工程设计变更指令等等。如果这些证据不进行审价前质证，一旦一些对施工单位不利的存在瑕疵的资料或虚假资料被审价单位采用，那么在出具审价报告后，这些资料很难被剔除，从而造成对施工单位不利的后果。因此，审价前进行证据质证十分必要。审价前进行质证，可以使审价部门在使用涉案资料时有其依据。3．施工单位应尽量配合提供施工资料，施工单位掌握的各种施工图、竣工图、材料款确认书、人工机械单价确认表、工程设计变更指令、建设单位导致的施工单位停工、窝工损失等签证都应在规定时间内提交。在审价过程中，审价单位会召集双方对工程量进行核对，一些施工单位往往忽略该工作的重要性，随便派人参加，草率签字，这是极不明智的。因为双方一旦签字便说明对工程量不存在异议。因此在核对过程中一定要仔细，对审价单位漏计的工程量一定要及时提出修改意见，不能盲目轻信审价单位的水平及中立地位，而在审价单位提供的工程量上草率签字。一旦签字后，工程量便不会轻易调整，从而造成无可挽回的损失。4．要求法院限定鉴定机构出具造价报告的期限，按照相关法律规定，鉴定期间不计算在审限内。为防止鉴定机构无期限地拖延鉴定期间，应尽量说服法官或仲裁员对鉴定机构出具造价报告的时间做出限定。5．重视对审价报告的质证。该质证应针对法律问题和建筑专业问题两方面进行。对于专业问题，应组织本单位的预算师、造价工程师等专业人员审查审价报告，对其中的取费是否正确，计算是否错误提出意见，争取对己方更为有利的结果。6．不能盲目轻信审价单位的水平及中立地位。2、工程造价鉴定有重大错误法院采纳终审判决了.还有什么解决办法工程造价鉴定如有重大错误法院未经质证就采纳终审判决，按照民事诉讼法有关条款规定，在6个月内是可以申诉的，具体规定可百度文库查看民事诉讼法有关条款。3、如何做好工程造价司法鉴定1、司法鉴定机构接受司法机关、仲裁机构的司法鉴定委托。2、在诉讼案件中，在当事人负有举证责任的情况下，司法鉴定机构也可以接受当事人的司法鉴定委托。当事人委托司法鉴定时一般通过律师事务所进行。4、对工程造价司法鉴定有异议怎么办司法鉴定在证据的证明力方面不同于一般的鉴定。国家进行统一登记管理的鉴定类别，在诉讼中只能委托有司法鉴定资质的zd机构进行鉴定。工程造价鉴定不属于此类鉴定，但作为近年来司法鉴版定体制改革的结果，有些地区司法行政机关对工程造价司法鉴定也进行“二次准入”管理，在这些地区是否只有取得司法行政机关的《司法鉴定许可证》才能从事工程造价司法鉴定取决于司法行政机关与当地司法机关是否有共识！权5、浅谈工程造价司法鉴定中应注意的几个问题由于工程造价鉴定是一项技术性、政策性、经济性及法律性很强的工作，涉及的内容广泛又复杂，因此在工程造价司法鉴定过程中应该注意以下几个方面的问题。2.1区别工程造价司法鉴定与工程造价审计工程造价审计就是工程造价审核(审价)，是工程造价咨询单位咨询业务的一部分。是受业主委托对其工程项目的概算、预算及结算等，依据现行国家政策法规、计价依据及相关工程技术资料对送审造价的工程量、单价及取费等进行逐项审核的一种活动。而工程造价司法鉴定是由法院委托鉴定机构进行鉴定，其所作出的鉴定报告，经法院审查和采纳后将以司法鉴定的证据作为定案的依据，判决生效后，即产生强制性。司法鉴定的结果可能不符合原被告的意愿，这一点是不同于工程审计的，鉴定报告不需要原、被告的签字，但在开庭时鉴定人须解答当事人的质询和书面向法院答复当事人的异议。2.2把握技术路线和工作程序由于工程造价司法鉴定既是工程造价咨询业务技术性工作，同时也是司法审判证据链的组成部分，因此，工程造价司法鉴定必然有其二者结合的特点，表现出工程造价司法鉴定所具有技术路线和工作程序。其基本程序可分为两个阶段。第一阶段主要任务是收集工程造价鉴定计算的事实依据，具体环节有委托受理、查阅案卷、收集证据（包括现场勘探）、鉴定质询、出具鉴定初稿等几个方面。第二阶段主要目的是通过当事人对鉴定听证勘误报告和鉴定报告提出的异议，解决工程造价鉴定依据的事实问题和适用规范问题，具体环节有听证质疑、修修鉴定初稿、形成鉴定结论、庭审质证等几个方面。两个阶段均以当事人会议为基本形式，贯穿鉴定举证、听证、质证、认证的行为过程，鉴定人在充分听取当事人对鉴定的主张、申辩以及对鉴定报告异议的基础上，根据委托鉴定内容，做出工程造价鉴定结论。2.3确保提供资料完整真实工程造价司法鉴定最重要的、工作量最大环节就是资料的搜集，其完整性、真实性直接影响到司法鉴定的准确性、公正性，因此，证据必须搜集完善，大体上包括以下几个方面：①当事人的起诉和答辩状、法庭庭审调查笔录；②当事人双方认定的各相关专业工程设计图纸、设计变更、现场签证、技术联系单、图纸会审记录；③当事人双方签订的施工合同、各种补充协议；④当事人双方认定的主要材料、设备采购发票、加工订货合同及甲供材料的清单；⑤工程预（结）算书；⑥招投标项目要提供中标通知书，及有关的招投标文件；⑦鉴定调查会议笔录（询问笔录）、现场勘察记录；⑧经建设单位批准的施工组织设计、年度形象进度记录；⑨当事人双方认定的其它与工程造价鉴定有关的资料。从以上可以看出，鉴定的资料证据必须经双方当事人确认。资料不齐全的，原被告双方必须在规定的时间内补齐鉴定所需资料；在举证期限内不提交的，视为放弃举证权利。对证据的真实性问题，当事人在提供证据时，必须提供复印件，同时出具原件，对自己提供证据的真实性负法律责任，并要求当事人出具有效证明文件及承诺书。鉴定方不负责证据真伪的鉴别。2.4客观公正解决举证矛盾争议对当事人双方的举证相互矛盾而又无法提供准确的资料时，理论上应当由人民法院来判定。但在实际鉴定工作中，由于工程造价的专业性，基本上还是以鉴定人的判定为主。鉴定人的判定原则应是：①工程设计图有矛盾以现场勘测或设计规范为准；②计取费用等级有争议，可根据施工合同、施工单位取费证或建筑物类别等为标准；③建筑材料价格有争议时，应以同期的市场价格信息为准；④施工措施有争议时，以正常的施工组织设计为准。2.5认真做好勘查记录和询问笔录由于建筑工程的建造周期较长，很多单位的档案管理较差，很难提供完整的竣工图及结算资料，因此做好勘查记录和询问笔录对整个司法鉴定具有十分重要作用。其内容应包括以下几个方面：①注明时间、地点、勘验人或询问人、临场人或被询问人、记录人；②记清问答情况、当事人承认确认或争议情况及关键语句，记准勘测数据。如需绘制勘测图时应做到清晰准确；③结束时当事人查阅笔录后签字（不识字的按规定宣读按手印）；④记录必须存档备查。2.6严格运用司法审判权在工程造价司法实践中，大量存在发生以审代裁的问题。如造价鉴定单位确定鉴定范围、确定鉴定依据、确定鉴定材料、确定有争议的合同条款的理解方法，而非由法院确定。这样一来，当事人的合法权益就不能得到有效保障。因此，明确工程造价司法鉴定中涉及司法审判权，可以让造价鉴定单位、审判人员认识到，涉及的司法审判权，应由法院行使，从而防止发生以审代裁问题。那么，在工程造价司法鉴定过程中，哪些环节必须运用司法审判权呢？概括来讲，有以下几个方面，即工程造价司法鉴定范围的确定权属于司法审判权；工程造价司法鉴定依据的确定权属于司法审判权；对合同约定理解存在争议的确定权属于司法审判权；造价鉴定资料的确定权属于司法审判权。6、说说工程造价鉴定的哪些法律事司法鉴定是指在诉讼活动中鉴定人运用科学技术或者专门知识对诉讼涉及的专门性问题进行来鉴别和判断并提供鉴定意见的活动。对于建设工程施工合同纠纷案件所涉及工程造价的准确数额，除非双方已经确定认可外，一般需要工程造价司法鉴定。但是否需要全面鉴定，这源要看工程造价是否均未确定，如均未确定，则需要全面鉴定；部分确定，则仅对不确定的部分进行鉴定。法律依据为《最高人民法院关于审理建设百工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十二条规定，该条规定：当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。该规定表明固定价因为本身确定而无需要鉴定。第二度十三条规定：当事人对部分案件事实有争议的，仅对有争议的事实进行鉴定。该规定表明，有争议的工程造价需要鉴定，而无争议即已经确定的工程造价无需鉴定。7、什么情况下法院可以不做工程造价鉴定司法鉴定是指在诉讼活动中鉴定人运用科学技术或者专门知识对诉讼涉抄及的专门性问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见的活动。对于建设工程施工合同纠纷案件所涉及工程造价的准确数额，除非双方已经确定认可外，一般需要工程造价司法鉴定。但是否需要全面鉴定，这要看工程造价是否均未确定，如均未确定，则需要全面鉴定；部分确定，则仅对不确定的部分进行鉴定。法律依据为《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第袭二十二条规定，该条规定：当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进zd行鉴定的，不予支持。该规定表明固定价因为本身确定而无需要鉴定。第二十三条规定：当事人对部分案件事实有争议的，仅对有争议的事实进行鉴定。该规定表明，有争议的工程造价需要鉴定，而无争议即已经确定的工程造价无需鉴定。8、什么是工程造价司法鉴定工程造价司法鉴定是指依法取得有关工程造价司法鉴定资格的鉴定机构和鉴定人，接受司法机关或当事人委托，依据法律、法规及行业管理部颁布的工程造价定额标准，针对某一特定建设项目施工图纸和竣工资料来计算和确定诉讼仲裁活动中所涉及的工程价值并提供鉴定结论的活动。就其本质而言是因委托而产生的专业行为，而非行政、司法行为，即不是国家行为，其公正准确程度并不取决于鉴定人员行政权力的大小，而是鉴定人员的专业技术水平（包括造价、政策和法律）和职业道德水平。因此，工程造价司法鉴定具有合法、公正、客观、科学的特点。其原则：最高人民法院法发[2001]23号《人民法院司法鉴定工作暂行规定》明确规定：合法、独立公开；客观、科学、准确；文明、公正、高效。工程造价司法鉴定过程中应注意的几个问题由于工程造价鉴定是一项技术性、政策性、经济性及法律性很强的工作，涉及的内容广泛又复杂，因此在工程造价司法鉴定过程中应该注意以下几个方面的问题。1区别工程造价司法鉴定与工程造价审计工程造价审计就是工程造价审核（审价），是工程造价咨询单位咨询业务的一部分。是受业主委托对其工程项目的概算、预算及结算等，依据现行国家政策法规、计价依据及相关工程技术资料对送审造价的工程量、单价及取费等进行逐项审核的一种活动。而工程造价司法鉴定是由法院委托鉴定机构进行鉴定，其所作出的鉴定报告，经法院审查和采纳后将以司法鉴定的证据作为定案的依据，判决生效后，即产生强制性。司法鉴定的结果可能不符合原被告的意愿，这一点是不同于工程审计的，鉴定报告不需要原、被告的签字，但在开庭时鉴定人须解答当事人的质询和书面向法院答复当事人的异议。2把握技术路线和工作程序由于工程造价司法鉴定既是工程造价咨询业务技术性工作，同时也是司法审判证据链的组成部分，因此，工程造价司法鉴定必然有其二者结合的特点，表现出工程造价司法鉴定所具有技术路线和工作程序。其基本程序可分为两个阶段。第一阶段主要任务是收集工程造价鉴定计算的事实依据，具体环节有委托受理、查阅案卷、收集证据（包括现场勘探）、鉴定质询、出具鉴定初稿等几个方面。第二阶段主要目的是通过当事人对鉴定听证勘误报告和鉴定报告提出的异议，解决工程造价鉴定依据的事实问题和适用规范问题，具体环节有听证质疑、修修鉴定初稿、形成鉴定结论、庭审质证等几个方面。两个阶段均以当事人会议为基本形式，贯穿鉴定举证、听证、质证、认证的行为过程，鉴定人在充分听取当事人对鉴定的主张、申辩以及对鉴定报告异议的基础上，根据委托鉴定内容，做出工程造价鉴定结论。3确保提供资料完整真实工程造价司法鉴定最重要的、工作量最大环节就是资料的搜集，其完整性、真实性直接影响到司法鉴定的准确性、公正性，因此，证据必须搜集完善，大体上包括以下几个方面：①当事人的起诉和答辩状、法庭庭审调查笔录；②当事人双方认定的各相关专业工程设计图纸、设计变更、现场签证、技术联系单、图纸会审记录；③当事人双方签订的施工合同、各种补充协议；④当事人双方认定的主要材料、设备采购发票、加工订货合同及甲供材料的清单；⑤工程预（结）算书；⑥招投标项目要提供中标通知书，及有关的招投标文件；⑦鉴定调查会议笔录（询问笔录）、现场勘察记录；⑧经建设单位批准的施工组织设计、年度形象进度记录；⑨当事人双方认定的其它与工程造价鉴定有关的资料。从以上可以看出，鉴定的资料证据必须经双方当事人确认。资料不齐全的，原被告双方必须在规定的时间内补齐鉴定所需资料；在举证期限内不提交的，视为放弃举证权利。对证据的真实性问题，当事人在提供证据时，必须提供复印件，同时出具原件，对自己提供证据的真实性负法律责任，并要求当事人出具有效证明文件及承诺书。鉴定方不负责证据真伪的鉴别。4客观公正解决举证矛盾争议对当事人双方的举证相互矛盾而又无法提供准确的资料时，理论上应当由人民法院来判定。但在实际鉴定工作中，由于工程造价的专业性，基本上还是以鉴定人的判定为主。鉴定人的判定原则应是：①工程设计图有矛盾以现场勘测或设计规范为准；②计取费用等级有争议，可根据施工合同、施工单位取费证或建筑物类别等为标准；③建筑材料价格有争议时，应以同期的市场价格信息为准；④施工措施有争议时，以正常的施工组织设计为准。5认真做好勘查记录和询问笔录由于建筑工程的建造周期较长，很多单位的档案管理较差，很难提供完整的竣工图及结算资料，因此做好勘查记录和询问笔录对整个司法鉴定具有十分重要作用。其内容应包括以下几个方面：①注明时间、地点、勘验人或询问人、临场人或被询问人、记录人；②记清问答情况、当事人承认确认或争议情况及关键语句，记准勘测数据。如需绘制勘测图时应做到清晰准确；③结束时当事人查阅笔录后签字（不识字的按规定宣读按手印）；④记录必须存档备查。6严格运用司法审判权在工程造价司法实践中，大量存在发生以审代裁的问题。如造价鉴定单位确定鉴定范围、确定鉴定依据、确定鉴定材料、确定有争议的合同条款的理解方法，而非由法院确定。这样一来，当事人的合法权益就不能得到有效保障。因此，明确工程造价司法鉴定中涉及司法审判权，可以让造价鉴定单位、审判人员认识到，涉及的司法审判权，应由法院行使，从而防止发生以审代裁问题。
造价乙级企业延续业绩
1、造价师延续注册需要哪些业绩证明，且项目还未竣工，怎么报每一项业绩包括内容:项目名称zd/工程总造价/起止日期/从事审核工作还是预决算/委托方名称/所在造价单位/单位证明人版/书面资料看当地具体要求，如果是这个中介公司的就麻烦了，因为中介公司不具备施工资质，也就是说你在这个中介公司所有的业绩不能承认的。你应该考试前报考时就要找个施工单位资质，好像有这方面权要求。2、请问造价工程师延续注册需要工程业绩证明，是要原来的业绩材料还是其他的什么东西造价师本人参与或主持完成的成果资料，成果资料需要有其签字盖章3、申报工程造价的中级职称需要什么业绩获得职称的方式有两种：考试和评审（不参加考试）。一、正常申报条件助理职称：（1）大学本科毕业，从事专业技术工作一年以上。（2）大学专科毕业，从事专业技术工作二年以上。（3）中专毕业，从事专业技术工作三年以上。（4）高中毕业，从事专业技术工作七年以上。（5）初中以下学历人员，从事专业技术工作十年以上，同时应具备员级职务。2.中级职称：（1）大学本科毕业，从事专业技术工作五年以上，担任助理职务四年以上。（2）大学专科毕业，从事专业技术工作六年以上，担任助理职务四年以上。（3）中专（高中）毕业，从事专业技术工作十年以上，担任助理职务四年以上。（4）初中以下学历人员须从事专业技术工作十五年以上，担任助理职务四年以上。3.高级职称：（1）大学本科毕业，从事专业工作十年以上，担任中级职务五年以上。（2）大学专科毕业，从事专业技术工作十五年以上，并担任中级职务五年以上。（3）中专、高中毕业，从事专业技术工作二十年以上，并担任中级职务五年以上。凡符合上述申报条件的人员，还必须遵纪守法，具有良好职业道德，能认真履行岗位职责，在本专业岗位上做出显著成绩，且具备相应的专业理论水平和实际工作能力。二、申报材料清单1.《专业技术职务评审表》（中、初级一式两份）、附件表（一式一份）；正表中主要工作业绩一栏要填写详细、具体。2.上一年度的《专业技术人员考核登记表》。3.专业论文和业务工作总结。专业论文要求：(1)必须亲自撰写，不得抄袭。(2)要结合本人工作和岗位实际。(3)字数不少于3000字。业务工作总结要求：(1)要把自己工作的经历写清楚。(2)要把负责或参与的主要项目写清楚。(3)要把发表的论文或取得了哪些主要成果、奖励写清楚。(4)字数不少于1500字。4、造价工程师延续注册提供的工作业绩怎么弄呀要提供近几年来的工作业绩，例如你做过哪些工程预算？当然是规模大的工程项目，如果自己说不清楚，和别人合作的项目也可以，总之，利用有利机会要推销自己呀。5、工程造价预算主管近三年的个人主要业绩怎么写建议从以下几方面编制：1、你所编制的施工图预算，或者叫投标预算，单知项工程造价应为大于500万元。2、你所道编制的竣工图预算，或者叫竣工结算，单项工程造价应为大于500万元。内3、你所参加工程造价培训次数，课时等。4、你所参加的工程造价会议。5、你所获得的容工程造价方面的奖励、证书等。6、两个乙级造价咨询公司合并升级为甲级原各公司的业绩是否均有用。其中一个公司有用，1)乙级资质标准②企业出资人中，注册造价工程师人数不低于出资人总数的60%，且其出资额不低于企业注册资本总额的60%；③技术负责人已取得造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作十年以上；④专职从事工程造价专业工作的人员不少于12人，其中具有工程或工程经济类中级及以上专业技术职称的人员不少于8人，取得造价工程师注册证书的人员不少于6人，其他人员具有从事工程造价专业工作的经历；⑦企业注册资本不少于人民币50万元；11暂定期内工程造价咨询营业收入累计不低于人民币50万元；2)甲级资质标准①已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满三年；①⑤⑥⑧⑨⑩②企业出资人中，注册造价工程师人数不低于出资人总数的60%，且其出资额不低于企业注册资本总额的60%；③技术负责人已取得造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作十五年以上；④专职从事工程造价专业工作的人员不少于20人，其中具有工程或工程经济类中级及以上专业技术职称的人员不少于16人，取得造价工程师注册证书的人员不少于10人，其他人员具有从事工程造价专业工作的经历；⑤企业与专职专业人员签订劳动合同，且专职专业人员符合国家规定的职业年龄（出资人除外）；⑥专职专业人员人事档案关系有国家认可的人事代理机构代为管理；⑦企业注册资本不少于人民币100万元；⑧具有固定的办公场所，人均办公建筑面积不少于10平方米；⑨技术档案管理制度、质量控制制度、财务管理制度齐全；⑩企业为本单位专职专业人员办理的社会基本养老保险手续齐全；11暂定期内工程造价咨询营业收入累计不低于人民币500万元；在申请核定资质等级之日前三年内无违规行为。7、造价咨询公司资质暂乙级想升乙级资质，其工程业绩要求要达到什么程度，营业收入不少于50万。你的工程业绩就要满足这一条件。不知道你是哪个省区。我们这里主要是就看合同发票，发票金额提供够50万就可以。
造价适合中建几局
1、中建三局沪和中建三局一公司，造价一局4，二局3，三局1，都是各个局的老牌劲旅，三局总承包也是很牛的，三局在中建系统内整体实力最强，一局上海沪，二局沪，三局沪，应该也是各个局里面的重要贡献单位，国企工资不高，但是待遇好，为将来发展打下铺垫，尤其是项目上能学到很多东西，但是别指望着公司会主动安排你如何如何，凡事多主动些，能和三局一相提并论的三局内部就是总承包公司了。希望这些信息能对你有帮助，其实去哪个公司并不重要，关键是做什么项目，做个规模和知名度高的项目，才是事业发展的一个有利的支撑。2、工程造价本科毕业生到中建一般做什么工作待遇如何？中建八局哪个公司最好预算、招投标、成本控制，如楼上所说，三公司比较好，具体待遇可以去分智网上查3、请问毕业后到中建三局搞个三五年的施工后，能转造价吗？难不难》？造价哪种工作可以稳定在一个城市？第一造价并不是想象的这么好这么舒服。第二，要赚钱哪zd个行业都一样。第三，名头越大的企业工资一般都没私营的高。第四，学造价最好做是施工，而在施工中要学习的是了解施工工艺和价格这2块，至于放样无意义。最后，前期赚钱是施工快，中间是造价多，不过老板赚的钱肯定比打工的多专。至于施工的选着要选择那些项目小的，最好2年内可以完工的。所以尽量去私营，大公司名头大学不了多少东西的。5年的一个工程，实际有用的就1年半，还有时间都是属在重复。4、中建三局女生做造价的待遇如何？一般都去哪些地方？中建的工资还是不错的，学历高的话工资会高点！看你会被分到哪个项目部了你招聘的时候问问让人事部的往离家近点的分配吧5、对于一个做造价的女生，去中建三局基础事业部还是去三局三公司好三局三公司比较好，效益也是相当不错的，福利待遇很不错。除总承包外，一、二、三公司是比较好的。6、继续留在造价公司好呢还是去中建作预算呢刚毕业建议去施工单位锻炼2年再进造价事务所。7、（工程造价专业应届毕业生）求问在鲁能集团和中建三局两者之间该这么选择？？？鲁能集团应该是个省级建筑单位吧，这个一般每个省都有一个。单从这方面看，全国范围内中建系统的工程局只有八个，而类似鲁能集团这样的应该至少有23个（全国23个省，还不算自治区、直辖市）吧。像鲁能这种省级建筑大亨在山东省应该会比较厉害，但是出了山东谁认识你啊，就像你可能没听说过陕西建工集团一样，即使它在陕西很牛逼。省级这种建筑单位一旦出了省承接工程是非常困难的。但是中建系统的八个工程局相信只要是建筑行业的都听说过。他们的项目遍及全国各个省市。还有，你所说的中建三局是目前整个中建系统里面效益最好的，职业发展肯定差不了。至于家庭这方面，就和你的专业有关了：你学的是工程造价，这个专业的应届毕业生进中建系统一般有两个选择，一个是在公司总部的“合约报价部门”、“招投标部门”，如果这样就能相对稳定点，工作地点一直在一个地方，而且有正常的节假日，和公务员差不多；但是你这个专业基本上都会分到底下的项目去的，在“商务部”，做预算，这样的话就很辛苦了，毕竟是项目上，相信你多少也听说过一些，但是工资待遇比在总部会高很多。当然你要是旨在能留在山东工作的话，选择鲁能集团或许会更靠谱。干工程这行，取舍不同，做出的决定差别就会很大，这也很正常。希望能帮到你8、学工程造价的去中铁好还是中建好啊两个单位都可以，不过由于你是土来建方面的工程造价，相源对于铁路建设来讲，建筑公司涉及土建的问题更百多一些，更能够成为主角。由于建筑公司与房地产更加度相同，所以从中建将来跳槽到房地产业应当问更容易一些。答不过由于铁路的待遇也不错，也是可以选择的方向。9、在中建三局项目商务部从事造价工作，最需要哪些方面的能力？？希望三局商务部前辈指教最需要的是审计、会计、材料的能力，涉及法律法规方面不多。软件方面最常用的还是EXCEL，晋升路子上做造价的要比做预算的好，可以晋升到项目商务部经理，是部门经理中层干部岗位，待遇一下子会高很多的。
施工企业低价中标保证利润的潜规则
程施工过程中往往会发生设计变更、进度加快、标准提高、施工条件、材料价格等变化，从而影响工期和造价。一些施工企业在经过残酷压价，低价中标后，正是利用设计变更、工程签证这些环节的漏洞，往往采取一些不正当的手段，增强填写签证单的有效性，使签证成果得到合理的固定，并通过变更设计增加项目或提高价格等手段，来保证其利润。利用签证可信度转变签证主体工程签证是工程承发包双方在施工过程中按合同约定对支付各种费用——施工过程发生的与设计图、施工方案、施工预算项目或工程量不相符，需调整工程造价的、顺延工期、赔偿损失所达成的双方意思表示一致的补充协议，互相书面确认的签证即可成为工程结算或最终结算增减工程造价的凭据。工程施工过程发生的签证主要有三类：设计修改变更通知单、现场经济签证和工程联系单。这三类签证的内容、主体（出具人）和客体（使用人）都不一样，其所起的作用和目的也不一样，而在结算时的重要程度（可信度）更不一样。目前设计单位、建设单位出具的手续在工程结算审价时可信度要高于施工单位发起出具的手续。现场经济签证多为施工单位发起申请，由于利用签证多结工程款的做法较普遍，现场经济签证的信任度较低。因而，施工企业为了保证其利润，就要想方设法将签证变成由设计单位签发的设计修改变更通知单，实在不行也要成为建设单位签发的工程联系单，最后才是现场经济签证。增强签证单有效性固定签证成果在填写签证单时，施工单位总要使所签内容尽量明确，能确定价格最好。这样竣工结算时，建设单位审减的空间就大大减少，施工单位的签证成果就能得到有效固定。施工企业填写签证时按以下优先次序确定填写内容。能够直接签总价的就不签单价；能够直接签单价的就不签工程量；能够直接签结果（包括直接签工程量）的就不签事实；能够签文字形式的就不附图（草图、示意图）。施工企业按有利于计价、方便结算的原则填写涉及费用的签证。如果有签证结算协议，填到内容与协议约定计价口径一致；如无签证协议，按原合同计价条款或参考原协议计价方式计价。再有，签证方式要尽量围绕计价依据（如定额）的计算规则办理。根据不同合同类型签证内容，施工企业尽量有针对性地细化填写。可调价格合同至少要签到量；固定单价合同至少要签到量、单价；固定总价合同至少要签到量、价、费；成本加酬金合同至少要签到工、料（材料规格要注明）、机（机械台班配合人工问题）、费。能附图的尽量附图。另外签证中还要注明列入税前造价或税后造价。利用变更设计增加项目或提高价格等手段利用设计变更创利的手段施工单位除按合同规定、设计要求进行正常工程施工外，利用招标时所发现的招标文件、设计图纸中的缺陷以及投标技巧，通过设计变更达到增加利润的目的。设计变更，特别是有利于施工单位的设计变更，是当前施工企业创利的重要手段。第一，当结构的某些主要部位已设计，其辅助性结构或某些分项工程的设计注明由施工企业设计、设计单位认可的情况，如大型结构的预埋件、构造配筋、加固方案等，这相当于帮设计单位干活，自然是施工企业创利的最佳机会。第二，当设计要求与施工企业已熟悉的施工工法不一样时，施工企业会想办法让设计改变工法，采用省时省工省机械、有利于施工企业创利的工法。如在短肢剪力墙中用大钢模施工代替组合钢模施工。第三，申请变更设计图中既难做又不值钱（或报价低）的项目，相应地增加报价高的工程量，如去掉檐廊装饰，增加基础深度、桩布置密度、梁柱截面尺寸配筋等。第四，让设计单位将规范（或定额中）已包含在工程项目中的附加工作内容，写入设计结构要求中作为强制要求，如灌注混凝土桩要超灌1m，地下结构必须外放20cm等。实例1：某工程设计交底时要求钻孔灌注桩超灌1.5m，入岩0.6m，施工企业投标报价为综合单价，当地定额中钻孔灌注桩工程量规定为设计桩长另加一个桩径，已考虑了超灌的素砼因素。施工企业按设计要求地下室基础超灌高度的1.5m另行计算，增加费用。第五，为赶工期而提高混凝土强度等级，施工企业要让设计出变更通知，说明是为了满足工程施工要求而提高等。实例2：某工程设计为100mm厚钢筋混凝土楼板，已能满足荷载要求，现施工企业提出水电埋管难度较大，为便于施工，要求设计变更为120mm厚楼板；原设计为C25级混凝土，施工企业为提前拆模加快进度，要求改用C30级混凝土。设计单位仅从设计角度考虑，同意将板厚100mm改为120mm厚，C25改用C30.建设单位认为设计已认可不会有问题，也表示签章。这样其楼板增厚20mm和C30与C25级混凝土的差价均由建设单位承担，工程造价无形提高。施工单位也达到了创利目的。其实楼板增厚20mm和改用C30级混凝土的问题属于施工组织设计中技术措施，有经验的施工单位都有办法处理此事，改厚楼板或代用高级别混凝土，其差价一般由施工单位自行消化，不予调整。可让设计出变更通知，此费用就合理地转嫁至建设单位。利用工程联系单创利的手段工程联系单是建设单位与施工企业对某一施工环节技术要求或具体施工方法进行联系确定的一种方式，是施工组织设计方案的具体化和有效补充，因其有时涉及的价款数额较大，在工程参与各方（建设单位、施工企业、监理单位等）联系工作事宜时使用，其较其它指令形式缓和，易于被对方接受。常见的有设计联系单、工程联系单两种。其传递流程有两种：建设单位→监理单位→施工企业；施工企业→建设单位→监理单位→施工企业。施工企业利用一些建设单位签发和管理不规范，如有些建设单位对建设单位代表授权过大、没有切实可行的内控程序逐级请示领导审批、建设单位代表缺乏签证价款控制的意识和素质不高、对签证工作既不负责任等，常采用后一种传递流程主动沟通，利用其在专业技术上的优势，迷惑建设单位，增加工程造价。增加现场经济签证，合理加大工程量施工企业一般通过研究合同的细节，熟悉合同单价或当地定额及有关文件的详细内容，善打“擦边球”，将在施工现场即将发生或已经发生，而在合同条款以及定额文件中没有明确规定的内容，及时以签证形式和建设单位、监理人员交换意见，利用建设单位代表不了解工程结算方面的知识来达到虚报、多报工程量而增加造价的目的。常见的增加现场经济签证现象。在施工中施工企业以各种理由，采用洽商签证的方法想尽办法增加造价来提高利润。现场经济签证其涉及面广，项目繁多复杂，这为施工企业增加现场经济签证提供了机会。一，现场经济签证不规范，有些建设单位代表接受施工企业施予“恩惠”，高估冒算，巧立名目，弄虚作假，增加现场经济签证。二，不及时签证，事隔多日才补办签证，导致现场签证内容与实际不符。有些施工企业任意把完成工程量的时间往后推，在签证日期上做文章，利用在建筑工程结算中不同时期完成的工作量其材料价差和人工费的调整的不同，争取得到更多的利润。如，某工程对镀锌钢管价格的确认，既没有标明签署时间，也没有施工发生的时间。按照当地造价信息公布的市场指导价，一、二月份DN20镀锌钢管单价与三、四月份的单价相差额150元。合同约定竣工结算时此材料按公布的市场指导价执行，施工企业取三、四月份的镀锌钢管单价增加了价款。三，未经设计人员同意而签证提高用料要求，增加签证价款。例如，某大楼施工图设计要求基坑用素土回填，施工时分A、B两区施工，B区先完成地下室施工，施工企业提出为保证A区开挖安全，在A、B公共边B区侧基坑回填2：8砂石，仅此项签证就比用外购土回填增加签证价款30万元。四，施工企业对同一工程内容签证重复。尤其在修改或挖运土方的工程中较为多见。五，在施工过程中，经常会出现一些无法计算工程量或某些特殊的项目，往往以双方商定的具体金额来签证解决，这是允许的，但只能作为独立费。而有些施工企业往往在签证单最后写上一句：“……列入直接费。”建设单位代表又不理解直接费与独立费的不同（前者可以参加取费，后者只能收取税金），于是签字认可。加大工程量签证的手段。当某些合同外工程急需处理时，施工单位往往添油加醋，夸大事实，并要求签证；当处理一些复杂、耗时较长的合同外工程时，施工企业经常请建设单位代表、监理人员去现场观看，等时过境迁（一般不超过签证时效）他们只记事情不记尺寸时，再去签证；对某些非关键部位但影响交通等的工程，故意拖时完成，建设单位为了要求施工单位尽快完工，腾出交通通道，通常会要求施工单位赶工，这样施工单位就可以赚取建设单位部分赶工措施费；地下障碍物以及建好需拆除的临时工程，施工单位等拆除后再签证；施工过程中发生的材料代用情况下，施工企业办理材料代用单时内容不明确，没有详图或具体使用部位，而只是增加材料用量的签证。以上就施工企业在设计变更和工程签证中的一些创利手段作了概括。从施工企业而言，由于招标时压价太多，不这么做也许就会亏损，但这些做法毕竟是不正当的，有损企业诚信，不利于建筑行业的正常发展。要改变这种状况，还需要从源头上规范招投标行为，这应该引起相关部门的高度重视。
第14期浅谈索赔费用的计算方法
文/王启存索赔费用的计算方法有：实际费用法、总费用法和修正的总费用法。（1）实际费用法实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。这种方法的计算原则是以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿。用实际费用法计算时，在直接费的额外费用部分的基础上，再加上应得的间接费和利润，即是承包商应得的索赔金额。由于实际费用法所依据的是实际发生的成本记录或单据，所以，在施工过程中，系统而准确地积累记录资料是非常重要的。（2）总费用法总费用法就是当发生多次索赔事件以后，重新计算该工程的实际总费用，实际总费用减去投标报价时的估算总费用，即为索赔金额，即：索赔金额＝实际总费用－投标报价估算总费用不少人对采用该方法计算索赔费用持批评态度，因为实际发生的总费用中可能包括了承包商的原因，如施工组织不善而增加的费用；同时投标报价估算的总费用也可能为了中标而过低。所以这种方法只有在难以采用实际费用法时才应用。（3）修正的总费用法修正的总费用法是对总费用法的改进，即在总费用计算的原则上，去掉一些不合理的因素，使其更合理。修正的内容如下：将计算索赔款的时段局限于受到外界影响的时间，而不是整个施工期；只计算受影响时段内的某项工作所受影响的损失，而不是计算该时段内所有施工工作所受的损失；与该项工作无关的费用不列入总费用中；对投标报价费用重新进行核算：按受影响时段内该项工作的实际单价进行核算，乘以实际完成的该项工作的工程量，得出调整后的报价费用。按修正后的总费用计算索赔金额的公式如下：索赔金额＝某项工作调整后的实际总费用－该项工作的报价费用修正的总费用法与总费用法相比，有了实质性的改进，它的准确程度已接近于实际费用法。例：某高速公路由于业主高架桥修改设计，监理工程师下令承包商工程暂停一个月。试分析在这种情况下，承包商可索赔哪些费用？解：可索赔如下费用：①人工费：对于不可辞退的工人，索赔人工窝工费，应按人工工日成本计算；对于可以辞退的工人，可索赔人工上涨费。②材料费：可索赔超期储存费用或材料价格上涨费。③施工机械使用费：可索赔机械窝工费或机械台班上涨费。自有机械窝工费一般按台班折旧费索赔；租赁机械一般按实际租金和调进调出的分摊费计算。④分包费用：指由于工程暂停分包商向总包索赔的费用。总包向业主索赔应包括分包商向总包索赔的费用。⑤现场管理费：由于全面停工，可索赔增加的工地管理费。可按日计算，也可按直接成本的百分比计算。⑥保险费：可索赔延期一个月的保险费。按保险公司保险费率计算。⑦保函手续费：可索赔延期一个月的保函手续费。按银行规定的保函手续费率计算。⑧利息：可索赔延期一个月增加的利息支出。按合同约定的利率计算。⑨总部管理费：由于全面停工，可索赔延期增加的总部管理费。可按总部规定的百分比计算。如果工程只是部分停工，监理工程师可能不同意总部管理费的索赔。更多精彩推荐：第13期成为工程造价高手需要具备什么条件第12期浅谈成本经营过程中的风险安全定额套用技巧百例工程造价结算争议处理的杀手锏回马枪
琼发〔2019〕18号海南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见
中共海南省委海南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见琼发〔2019〕18号(2019年10月16日)为贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)精神，加快推进我省全面实施预算绩效管理工作，结合我省实际，提出如下实施意见。一、总体要求(一)基本原则1.坚持总体设计、统筹兼顾。根据中央统一部署，统筹谋划和制定我省全面实施预算绩效管理的时间表和路线图，积极构建相关政策体系。既聚焦当前最紧迫解决的问题，又着眼健全管理长效机制;既关注预算资金的直接产出和效果，又关注宏观政策目标的实现程度;既关注新出台政策、项目的科学性和精准度，又兼顾延续政策、项目的必要性和有效性。2.坚持全面推进、突出重点。预算绩效管理既要全面推进，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，又要突出重点，坚持问题导向，聚焦提升覆盖面广、社会关注度高、持续时间长的重大政策、项目的实施效果。3.坚持科学规范、公开透明。健全科学规范的管理制度，建立事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等全过程管理流程，推动预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。大力推进绩效信息公开透明。4.坚持权责对等、约束有力。建立责任约束制度，明确各方预算绩效管理职责和权责边界。健全激励约束机制，实现绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩。增强预算统筹能力，调动地方和部门的积极性主动性。(二)工作目标。强化全面绩效管理理念，注重结果导向，强调成本效益，科学构建管理机制，切实硬化责任约束，力争用3年左右时间全面建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率，全面提升财政政策实施效果和资金使用效益。二、构建全方位预算绩效管理格局(一)全面实施政府预算绩效管理。各市县和各部门各单位2020年底前要将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算纳入预算绩效管理，2021年底前将社会保险基金预算纳入预算绩效管理，2022年底前将涉及一般公共预算等财政资金的政府投资基金、政府和社会资本合作、政府采购、政府购买服务、政府债务项目全面纳入预算绩效管理。加强预算收支质量、预算编制质量、预算执行进度、存量资金管理、信息公开等方面绩效管理，确保财政资源高效配置，着力提高财政资金使用效益，降低资金运行成本。(二)全面开展预算绩效管理。2020年部门和项目预算绩效管理覆盖率达到80%，2021年达到90%，2022年实现全覆盖。2020年开展重大政策预算绩效管理试点，2022年实现全覆盖。在部门和单位预算绩效管理方面，结合部门和单位职责、行业发展规划，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果。在政策和项目预算绩效管理方面，从数量、质量、时效、成本、效益和满意度等角度，综合衡量政策和项目预算资金使用效果。三、建立全过程预算绩效管理体系(一)建立事前绩效评估机制。2020年开展新出台重大政策和项目事前绩效评估试点，2021年覆盖率达到50%，2022年实现全覆盖。重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，投资主管部门要加强基建投资事前绩效评估，评估结果报同级政府作为决策依据，并作为申请预算的必备条件和预算安排的重要参考依据。各级财政部门要加强新增重大政策和项目预算审核，必要时可组织第三方机构独立开展事前绩效评估。(二)科学设置年度绩效目标。各市县各部门各单位在编制年度预算时，要同步制定部门和单位整体绩效目标，以及政策和项目绩效目标，连同部门预算建议计划一并报送同级财政部门。财政部门要将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强部门和单位整体绩效目标和重大政策、项目绩效目标审核，将绩效目标随同预算草案报同级人大审议后，与预算同步批复下达。各市县各部门各单位要将部门和单位整体绩效目标和重大政策、项目绩效目标及时公开，接受社会监督。(三)强化预算绩效执行跟踪监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。各级财政部门要建立重大政策、项目绩效跟踪机制，对偏离绩效目标或存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。整改落实不到位的，不予拨付后续资金。对无法继续实施的，要及时收回资金。对政策到期、绩效低下的政策和项目要及时清理退出。2020年项目预算绩效执行跟踪监控覆盖率达到80%，2021年达到90%，2022年实现全覆盖。2020年开展重大政策预算绩效执行跟踪监控试点，2022年实现全覆盖。(四)加强预算绩效评价和结果应用。2020年部门和项目预算绩效评价覆盖率达到80%，2021年达到90%，2022年实现全覆盖。2020年开展重大政策预算绩效评价试点，2022年实现全覆盖。各部门各单位要通过自评和外部评价相结合的方式，对整体支出、政策和项目开展绩效自评，评价结果报送同级财政部门;各级财政部门要加强对重大政策和项目评价结果的审核，并随同决算草案报送同级人大审议。各级财政部门要积极建立部门整体绩效和重大政策、项目预算绩效评价机制，积极引进第三方机构开展独立评价;要健全绩效评价结果反馈制度，将部门整体绩效评价、政策和项目绩效评价结果向被考核部门反馈，作为改进预算管理、优化调整部门支出的重要依据。各部门各单位要建立绩效问题整改责任制度，强化部门绩效管理，提升部门整体绩效。推进绩效信息公开，及时向社会公开重要绩效评价结果，搭建社会公众参与绩效管理的途径和平台，自觉接受社会各界监督。四、建立全覆盖预算绩效管理支撑体系(一)建立健全预算绩效管理制度。2021年底前各级财政部门要建立起涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理制度，建立社会中介、专家、政府购买服务、数据库和档案等管理办法，制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细则，建立分级分类、适用高效、便于操作的实施细则及业务规范。(二)建立健全预算绩效标准体系。2021年底前各级财政部门要建立健全具有较好通用性、定量和定性相结合的共性绩效指标框架，研究制定绩效目标指标模板，为部门和单位提供指导参考。2022年底前各行业主管部门要建立健全分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，实现科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享。(三)创新绩效评估评价方式方法。立足多维视角和多元数据，依托大数据分析技术，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观评估评价，提高绩效评估评价结果的客观性和准确性。(四)建立智力支撑体系。建立专家咨询机制，为预算绩效管理提供智力支持;建立第三方机构规范参与预算绩效管理机制，严格执行政府采购流程，严格资格认定，规范选用程序，加强执业质量监督管理，提升绩效评价质量。(五)强化信息智能化支撑体系。构建全省预算绩效一体化管理体系，升级完善预算绩效管理信息系统，建立预算绩效管理信息数据交换平台，实现与业务应用系统的无缝衔接，增强绩效信息数据对比分析能力，提升绩效信息质量;支持第三方机构和专家在线开展绩效管理工作，提高预算绩效管理工作效率。五、硬化预算绩效管理约束(一)建立预算编制与预算执行挂钩机制。预算单位执行进度较低的，按一定比例扣减单位公用经费预算资金，再分档核减单位经常性项目预算资金;预算单位执行进度高的，可按一定比例奖励单位经常性项目预算资金。(二)建立预算编制与存量资金挂钩机制。根据预算单位存量资金规模占年初存量资金规模比例，按照高于省本级平均占比的差额比例适当核减单位公用经费和经常性项目预算资金。(三)建立预算编制与绩效评价结果挂钩机制。对绩效评价结果排名靠后的部门和单位，分档核减部门经常性项目预算资金;对排名靠前的部门和单位，可分档给予部门经常性项目预算奖励。(四)建立预算编制与项目预算调整挂钩机制。对预算单位频繁调整项目预算的，适当核减单位经常性项目预算资金。(五)建立预算编制与违反财经纪律挂钩机制。对被纪检监察、审计和财政等有关部门认定违反中央八项规定精神和省委省政府实施细则及有关财经纪律的预算单位，按一定比例核减单位经常性项目预算资金。(六)建立市县财政管理绩效综合评价与转移支付分配挂钩机制。将评价结果与市县均衡性转移支付、县级基本财力保障奖补激励转移支付和生态补偿资金分配挂钩，并将其作为因素法分配的重要因素，对排名靠前的市县给予绩效奖励。(七)建立绩效管理工作考核机制。各级各部门要将预算绩效管理考核结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，作为领导干部选拔任用、公务员考核的重要参考。各级财政部门负责对本级部门和预算单位、下级财政部门预算绩效管理工作情况进行考核，并将评价意见及时提供给同级组织部门。建立考核结果通报机制，对工作表现突出的，予以表扬和激励，对工作推进不力的进行约谈并责令限期整改。六、保障措施(一)明确责任。各级政府和各部门各单位是预算绩效管理的责任主体，各级党委和政府主要负责同志对本地区预算绩效负责，部门和单位主要负责同志对本部门本单位预算绩效和政策绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制，切实做到花钱必问效、无效必问责。(二)加强组织协调。各级财政部门要加强对全面实施预算绩效管理工作的组织协调。各市县各部门要加强预算绩效管理工作力量建设，督促指导有关政策措施落实，确保预算绩效管理延伸至基层单位和资金使用终端。(三)加强监督问责。审计机关要依法对预算绩效管理情况开展审计监督，财政、审计等部门发现违纪违法问题线索，应及时移送纪检监察机关。因事前绩效评估、绩效自评结果不实造成重大损失浪费的，依纪依法追究主要负责人及相关人员责任。第三方机构在参与绩效管理工作过程中有弄虚作假、出具不实评价报告等行为的，列入行业失信“黑名单”，并依法依规追究责任。(四)落实经费保障。各市县各部门要把绩效管理工作经费列入年度预算，并按相关规定对绩效管理工作经费实施预算绩效管理。各级财政部门要对绩效管理工作经费绩效目标和实施效果进行审核、跟踪和评价。(五)加强宣传培训。各市县各部门要大力开展全面实施预算绩效管理工作宣传，积极营造良好舆论氛围。省级财政部门要根据预算绩效管理工作知识的更新情况，及时组织对各市县各部门预算绩效管理人员的培训。各市县各部门要加强预算绩效管理专业知识和业务操作培训，提升绩效管理能力。(此件公开发布)
建村函〔2019〕200号住房和城乡建设部关于印发《农村住房安全性鉴定技术导则》的通知
住房和城乡建设部关于印发《农村住房安全性鉴定技术导则》的通知建村函〔2019〕200号各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市住房和城乡建设（管）委，新疆生产建设兵团住房和城乡建设局：为贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》，进一步提升农村住房安全性鉴定的效率和准确性，加快推进农村危房改造工作，我部对《农村危险房屋鉴定技术导则（试行）》（建村函〔2009〕69号）进行了修订，形成《农村住房安全性鉴定技术导则》（以下简称《技术导则》），现印发给你们，请参照执行。各省级住房和城乡建设部门要按照能看懂、易操作的原则，指导地市级住房和城乡建设部门因地制宜细化农村住房安全性鉴定技术导则，县级住房和城乡建设部门要结合本地实际优化农村住房安全性鉴定程序和方法，加强基层技术人员培训和技术帮扶，确保上岗人员能看懂、会操作。《技术导则》执行过程中有关问题和建议，请及时报我部村镇建设司。中华人民共和国住房和城乡建设部2019年11月28日（此件主动公开）'TimesNewRoman<em></em>';line-height:150%;font-size:24pxfont-family:黑体">农村住房安全性鉴定技术导则一、总则第一条为规范农村住房安全性鉴定程序和方法，为农村危房改造提供可靠依据，对《农村危险房屋鉴定技术导则（试行）》修订后形成本导则。第二条本导则适用于一、二层既有农村住房的安全性鉴定，主要包括房屋危险程度鉴定及防灾措施鉴定。三层及以上农村住房，可参照现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292）、《建筑抗震鉴定标准》（GB50023）进行鉴定。第三条农村住房的安全性鉴定，以定性判断为主。根据房屋主要构件的危险程度和影响范围评定其危险程度等级，结合防灾措施鉴定对房屋的基本安全作出评估。鉴定以现场检查为主，并结合入户访谈、走访建筑工匠等方式了解建造和使用情况。第四条危险房屋（以下简称危房）指部分承重构件被鉴定为危险构件，或结构已严重损坏、处于危险状态，局部或整体不能满足安全使用要求的房屋；危房以幢为鉴定单位，通常为主要居住房屋。第五条农村住房安全性鉴定应由具有专业知识或经培训合格，并有一定工作经验的技术人员进行。二、基本规定第六条农村住房安全性鉴定应按下列程序进行：1.场地安全性鉴定：核查场地是否为地质灾害易发区，结合场地周边环境调查情况，进行安全性鉴定，鉴定结果分为危险和基本安全两个等级。2.房屋基本情况调查：结合现场查勘，收集农户基本信息和房屋信息。3.房屋组成部分危险程度鉴定：对房屋各组成部分现状进行现场调查、查勘和检测，包括地基基础、上部承重结构和围护结构，分别鉴定其危险性，鉴定结果分为a、b、c、d四个等级。4.房屋整体危险程度鉴定：对房屋各组成部分危险程度鉴定分级情况进行汇总，确定房屋整体危险性，鉴定结果分为A、B、C、D四个等级。5.防灾措施鉴定：检查房屋是否采取防灾措施，并对防灾措施完备情况进行调查，鉴定结果分为具备防灾措施、部分具备防灾措施和完全不具备防灾措施3个等级。6．处理建议：对被鉴定的房屋，根据房屋整体危险程度鉴定和防灾措施鉴定结果，综合考虑安全性提升加固改造措施，提出原则性的处理建议。7．出具鉴定报告：农村住房安全性鉴定报告内容应包括农户和房屋基本信息，房屋组成部分危险程度鉴定情况，房屋整体危险程度鉴定和防灾措施鉴定情况，并根据鉴定结果提出处理建议，附房屋简图和现场照片。8．争议处理：当农村住房安全性鉴定结论存在争议时，应委托专业机构进行仲裁鉴定。图1农村住房安全性鉴定程序第七条对房屋组成部分进行危险程度鉴定，应按下列等级划分：a级：无危险点。b级：有危险点。c级：局部危险。d级：整体危险。第八条在房屋组成部分危险程度鉴定基础上，对房屋整体危险程度进行鉴定，按下列等级划分：A级：结构能满足安全使用要求，承重构件未发现危险点，房屋结构安全。B级：结构基本满足安全使用要求，个别承重构件处于危险状态，但不影响主体结构安全。C级：部分承重结构不能满足安全使用要求，局部出现险情，构成局部危房。D级：承重结构已不能满足安全使用要求，房屋整体出现险情，构成整幢危房。第九条农村住房安全性鉴定分两阶段进行，第一阶段为场地安全性鉴定，第二阶段为房屋组成部分危险程度鉴定、房屋整体危险程度鉴定和防灾措施鉴定。当既有房屋建设场地被判定为危险时，可直接鉴定为D级，提出迁址重建建议。第十条房屋安全性鉴定应按照先房屋外部、后房屋内部，先宏观判别、后详细评定的顺序进行。房屋外观破坏程度严重或濒于倒塌的房屋，可不再对房屋内部进行检查，直接鉴定为D级。第十一条房屋外部检查重点为：1.房屋周边环境情况。2.房屋的层数、高度、平立面布置、主要建筑材料、楼（屋）盖形式等。3.地基基础的稳定和变形情况。4.房屋是否有整体倾斜、变形。5.房屋外观损伤和破坏情况。第十二条房屋内部检查时，应首先结合外部检查确定房屋结构体系，然后对主要构件进行外观缺陷、损伤及破坏情况的检查。对各类构件的检查要点如下：1.承重墙体、柱、梁、楼板、屋盖构件的材质、规格尺寸，有无受力或变形裂缝及程度等。2.各承重构件之间的连接构造节点做法及现状，有无拉脱、松动、变形等。3.木构架承重房屋的刚性围护墙及其与承重木构架的连接。4.判定墙体裂缝性质时，应注意区分抹灰层等装饰层的损坏与构件本身的损坏，必要时应剔除其装饰层进行核查。第十三条现场鉴定人员应有可靠的安全防护措施。三、场地安全性鉴定第十四条场地是否存在重大安全隐患，以自然资源部门出具的评估结果和建议为准，避免造成严重后果；同时现场调查房屋所处周边环境是否存在危险因素。当场地存在下列情况之一时，应判定为危险场地：1.可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂等。2.洪水主流区、山洪、泥石流易发地段。3.岩溶、土洞强烈发育地段。4.已出现明显变形下陷趋势的采空区。四、房屋组成部分危险程度鉴定第十五条房屋由地基基础、承重构件、围护（分隔）构件、木屋架和楼（屋）盖等组成，各组成部分包括多个构件，危险程度鉴定时以危险程度最高的构件来判定组成部分的危险等级。应因地制宜，根据房屋结构体系确定主要构件并进行危险程度鉴定。第十六条地基基础鉴定以现状鉴定为主，着重检查外露基础现状情况，上部结构有无因不均匀沉降引起的裂缝、沉降等，按下列等级进行划分：a级：上部结构无不均匀沉降裂缝和倾斜，外露基础完好；地基、基础稳定。b级：上部结构有轻微不均匀沉降裂缝，外露基础基本完好；地基、基础基本稳定。c级：上部结构出现明显不均匀沉降裂缝，或外露基础明显腐蚀、酥碱、松散和剥落。d级：上部结构不均匀沉降裂缝严重，且继续发展尚未稳定，或已出现明显倾斜；基础局部或整体塌陷。第十七条砌体墙鉴定主要检查砌筑质量、外观现状等，按下列等级进行划分：a级：砌筑质量良好，无裂缝、剥蚀、歪斜；纵横墙交接处咬槎砌筑。b级：砌筑质量一般，部分墙体有轻微开裂或剥蚀；纵横墙交接处无明显通缝。c级：砌筑质量差，墙体普遍开裂，剥蚀严重；纵横墙体脱闪；个别墙体歪斜；承重墙体厚度≤120mm。d级：墙体严重开裂，部分墙体严重歪斜；局部倒塌或有倒塌危险。当小型混凝土空心砌块墙未按要求设置芯柱时，结合质量现状，应判定为c级或d级。第十八条石砌墙体鉴定主要检查砌筑质量、砌筑方式、外观现状等，按下列等级进行划分：a级：石料规整，砌筑质量良好；无空鼓、歪斜；纵横墙交接处咬槎砌筑。b级：石料基本规整，砌筑质量一般；墙体有轻微开裂或空鼓；纵横墙交接处无明显通缝。c级：石料规整性差，砌筑质量差；墙体普遍开裂，明显空鼓，部分石料松动；纵横墙体脱闪，个别墙体歪斜。d级：墙体严重开裂；部分墙体严重歪斜；局部倒塌或有倒塌危险。当墙体采用乱毛石、鹅卵石砌筑，或砌筑砂浆为泥浆或无浆干砌时，应判定为c级或d级。第十九条生土墙体鉴定主要检查砌筑（夯筑）质量、砌筑方式、外观现状等，按下列等级进行划分：a级：土坯墙块体规整、砌筑质量良好，夯土墙夯筑质量好，干缩裂缝较少。墙面无剥蚀、空鼓；纵横墙交接处咬槎砌筑；b级：土坯墙砌筑质量或夯土墙夯筑质量一般，干缩裂缝较多但不严重；受力裂缝轻微；墙面轻微剥蚀或空鼓；纵横墙交接处无明显通缝。c级：墙体砌筑或夯筑质量差，干缩裂缝严重并出现明显受力裂缝；墙面明显剥蚀，空鼓严重；纵横墙体脱闪，个别墙体歪斜。d级：墙体严重开裂；部分墙体严重歪斜，局部倒塌或有倒塌危险。处于长期受潮状态或周边排水不畅的生土墙体，应判定为c级或d级。第二十条承重木构架鉴定主要检查木柱、梁、檩等各构件的现状及榫卯节点连接情况，按下列等级进行划分：a级：无腐朽或虫蛀；构件无变形；有轻微干缩裂缝；榫卯节点良好。b级：轻微腐朽或虫蛀；构件有轻微变形；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/6；榫卯节点基本良好。c级：明显腐朽或虫蛀；梁、檩跨中明显挠曲或出现横向裂缝，梁檩端部出现劈裂；柱身明显歪斜；木柱与柱基础之间错位；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/4；榫卯节点有破损或有拔榫迹象；承重柱存在接柱或转换情况且未采取可靠连接措施。d级：严重腐朽或虫蛀；梁、檩跨中出现严重横向裂缝；柱身严重歪斜；木柱与柱基础之间严重错位；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/3；榫卯节点失效或多处拔榫。第二十一条梁、板、柱等混凝土构件的鉴定主要检查质量现状，按下列等级进行划分：a级：表面平整，或仅有少量微小开裂或个别部位剥落；钢筋无明显露筋、锈蚀；预制板端部支承稳固，采取加强连接措施。b级：表面轻微开裂或局部剥落；个别部位钢筋露筋、锈蚀；预制板端部支承基本稳固。c级：保护层剥落严重；钢筋露筋、锈蚀，出现明显锈胀裂缝；梁、板出现明显受力裂缝和变形；预制板端部支承长度不足。d级：保护层剥落非常严重；部分钢筋外露；梁、板出现严重受力裂缝和变形；预制板端部支承长度严重不足，有坠落危险。第二十二条围护墙体鉴定主要检查刚性围护墙及其与承重木构架连接现状，围护墙体质量鉴定根据墙体类别参见以上各条要求，按下列等级进行划分：a级：围护墙与承重木柱间有拉结措施；山墙、山尖墙与木构架或屋架有墙揽拉结；内隔墙顶与梁或屋架下弦有拉结。b级：采取部分拉结措施；围护墙与承重木柱之间未出现明显通缝。c级：无拉结措施；贴砌山墙、山尖墙与屋架分离；围护墙体与承重木柱之间出现明显竖向通缝。d级：无拉结措施；贴砌山墙、山尖墙与屋架分离且有明显外闪；围护墙体与承重木柱之间脱闪。第二十三条木屋架鉴定主要检查各构件的现状以及节点连接情况，按下列等级进行划分：a级：无腐朽或虫蛀；无变形；自身稳定性良好，没有平面内变形和平面外偏斜；榫卯节点良好。b级：轻微腐朽或虫蛀；有轻微变形；自身稳定性尚可，有轻微平面内变形或平面外偏斜；榫卯节点基本良好。c级：明显腐朽或虫蛀；下弦跨中出现横纹裂缝；端部支座移位或松动；出现明显平面内变形或平面外歪斜；榫卯节点有破损、松动或有拔榫迹象。d级：严重腐朽或虫蛀；下弦跨中出现严重横纹裂缝；端部支座失效；出现平面内严重变形或平面外严重歪斜；榫卯节点多处拔榫。第二十四条楼（屋）盖鉴定主要检查构件现状，按下列等级进行划分：a级：楼（屋）面板无明显受力裂缝和变形；椽、瓦完好；屋面无渗水现象。b级：楼（屋）面板有轻微裂缝但无明显变形；瓦屋面局部轻微沉陷，椽、瓦小范围损坏；屋面小范围渗水。c级：楼（屋）面板明显开裂和变形；瓦屋面出现较大范围沉陷，椽、瓦较大范围损坏；屋面较大范围渗水。d级：楼（屋）面板开裂严重，部分塌落；瓦屋面大范围沉陷，椽、瓦大范围严重损坏；屋面大范围渗水漏雨。五、房屋整体危险程度鉴定第二十五条在各组成部分危险程度鉴定结果基础上，结合房屋宏观情况进行综合判定，确定其整体危险程度等级：A级：房屋各组成部分各项均为a级，即房屋没有损坏，整体现状基本完好。B级：房屋各组成部分至少一项为b级，即房屋出现轻微破损，存在轻度危险。C级：房屋各组成部分至少一项为c级，即房屋出现中度破损，存在中度危险。D级：房屋各组成部分至少一项为d级，即房屋出现严重破损，存在严重危险。生土墙体承重、砖土混合承重房屋，泥浆砌筑的砖木、石木结构房屋，即使观感完好，但存在潜在原始缺陷，不应评为A级。六、防灾措施鉴定第二十六条在进行房屋危险程度鉴定的同时，应进行防灾措施鉴定，鉴定结果分为具备防灾措施、部分具备防灾措施、完全不具备防灾措施3个等级。应因地制宜根据主要灾种提出防灾措施鉴定要求。8度及以上高地震烈度区应对抗震构造措施着重进行鉴定。第二十七条抗震构造措施鉴定主要检查以下项目是否符合，进行综合判断并分级：1.墙体承重房屋基础埋置深度不宜小于500mm，8度及以上设防地区应设置钢筋混凝土地圈梁。2.8度及以上设防地区，砌体墙承重房屋四角应设置钢筋混凝土构造柱。3.8度及以上设防地区的房屋，承重墙顶或檐口高度处应设置钢筋混凝土圈梁；6度、7度设防地区的房屋，宜根据墙体类别设置钢筋混凝土圈梁、配筋砂浆带圈梁或钢筋砖圈梁；现浇钢筋混凝土楼板可兼做圈梁。4.8度及以上设防地区，端开间及中间隔开间木构（屋）架间应设置竖向剪刀撑，檐口高度应设置纵向水平系杆。5.承重窗间墙最小宽度及承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离不应小于900mm。6.承重墙体最小厚度，砌体墙不应小于180mm，料石墙不应小于200mm，生土墙不应小于240mm。7.后砌砖、砌块等刚性隔墙与承重结构应有可靠拉结措施。生土承重结构、砖木混杂结构等应鉴定为“部分具备防灾措施”或“完全不具备防灾措施”。七、鉴定结论与处理建议第二十八条农村住房安全性鉴定报告应包括下列内容，可采用表格形式或文字报告形式。1.农户基本信息：包括户主姓名、身份证号码、联系电话、贫困户类型、家庭人口等。2.房屋基本信息：包括所在地址、建造年代、建筑面积、层数、开间、抗震设防烈度、结构形式、承重构件种类、围护墙体材料、楼（屋）面类型及材料等，使用历史和维修情况。3.鉴定机构，鉴定人员及鉴定日期。4.房屋危险程度鉴定等级，包括各组成部分（构件）、房屋整体危险程度鉴定等级。5.防灾措施鉴定结果。6.鉴定结论及处理建议。7.调查记录、房屋简图及照片等附件，调查记录应有现场调查人员、农户签字，通过走访建筑工匠了解房屋建造情况时应有工匠签字。第二十九条经鉴定为局部危房或整幢危房时，应按下列方式进行处理：1.经鉴定为C级危房的农村住房，鼓励因地制宜进行加固维修，解除危险。2.经鉴定为D级危房，确定已无修缮价值的农村住房，应拆除、置换或重建。3.经鉴定为D级危房，短期内不便拆除又不危及相邻建筑和影响他人安全时，应暂时停止使用，或在采取相应的临时安全措施后，改变用途不再居住，观察使用。4.有保护价值的D级传统民居及有历史文化价值的建筑等，应专门研究后确定处理方案。5.确定加固维修方案时，应将消除房屋局部危险与抗震构造措施加固综合考虑。6.当条件允许时，加固维修宜结合房屋宜居性改造和节能改造同步进行。
吉林省住房城乡建设厅关于征求《吉林省绿色建筑创建实施方案》（征求意见稿）
'宋体';background:rgb(255,255,255);color:rgb(0,0,0);font-size:22pt;font-weight:normal">吉林省住房城乡建设厅关于征求《吉林省'宋体';background:rgb(255,255,255);color:rgb(0,0,0);font-size:22pt;font-weight:normal">绿色建筑创建实施方案》（征求意见稿）'宋体';background:rgb(255,255,255);color:rgb(0,0,0);font-size:16.5pt;font-weight:bold">'仿宋';background:rgb(255,255,255);font-size:16pt">各有关单位：'仿宋';background:rgb(255,255,255);font-size:16pt">为贯彻落实《国家发展改革委关于印发〈绿色生活创建行'仿宋';background:rgb(255,255,255);font-size:16pt;font-weight:normal">动总体方案〉的通知》（发改环资〔2019〕1696号）要求，依据《'仿宋';background:rgb(255,255,255);color:rgb(0,0,0);font-size:16pt;font-weight:normal">住房和城乡建设部国家发展改革委教育部'仿宋';background:rgb(255,255,255);color:rgb(0,0,0);font-size:16pt;font-weight:normal">工业和信息化部人民银行国管局银保监会关于印发绿色建筑创建行动方案的通知'仿宋';background:rgb(255,255,255);font-size:16pt;font-weight:normal">》（建标〔'仿宋';background:rgb(255,255,255);font-size:16pt;font-weight:normal">2020'仿宋';background:rgb(255,255,255);font-size:16pt;font-weight:normal">〕'仿宋';background:rgb(255,255,255);font-size:16pt;font-weight:normal">65'仿宋';background:rgb(255,255,255);font-size:16pt;font-weight:normal">号），我厅起草了《吉林省绿色建筑创建实施方案》（征求意见稿）。'仿宋';font-size:16pt">现将'仿宋';background:rgb(255,255,255);font-size:16pt;font-weight:normal">《吉林省绿色建筑创建实施方案》（征求意见稿）公示，欢迎社会各界踊跃提出宝贵'仿宋';font-size:16pt">意见'仿宋';font-size:16pt">。'仿宋';font-size:16pt">联系'仿宋';font-size:16pt">人'仿宋';font-size:16pt">：'仿宋';font-size:16pt">刘'仿宋';font-size:16pt">'仿宋';font-size:16pt">杨'仿宋';font-size:16pt">王庆龙'仿宋';font-size:16pt">联系'仿宋';font-size:16pt">电话'仿宋';font-size:16pt">：0431-8'仿宋';font-size:16pt">2752569'仿宋';font-size:16pt">82752489'仿宋';background:rgb(255,255,255);font-size:16pt">'仿宋';background:rgb(255,255,255);font-size:16pt">附件：《吉林省绿色建筑创建实施方案》（征求意见稿）'仿宋';background:rgb(255,255,255);font-size:16pt">吉林省住房和城乡建设厅'仿宋';background:rgb(255,255,255);font-size:16pt">2020年'仿宋';background:rgb(255,255,255);font-size:16pt">9'仿宋';background:rgb(255,255,255);font-size:16pt">月'仿宋';background:rgb(255,255,255);font-size:16pt">10'仿宋';background:rgb(255,255,255);font-size:16pt">日'仿宋';background:rgb(255,255,255);font-size:16pt">绿色建筑创建实施方案为贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，落实省委省政府秉持绿色发展理念建设美丽吉林总体思路，全面落实习近平总书记对吉林省提出的坚持新发展理念加快推动新时代吉林全面振兴全方位振兴重要指示要求，按照国家七部委《关于印发绿色建筑创建行动方案的通知》》（建标〔2020〕65号）要求，全面推动绿色建筑高质量发展，制定本方案。一、主要目标牢固树立新发展理念，以增强人民群众获得感为工作出发点，以节约能源资源、保护自然环境、减少污染为工作主线，切实落实“适用、经济、绿色、美观”建筑方针，将提升建筑品质与建筑产业转型升级相结合，将满足居住需求与创建绿色生活相结合，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑，实现绿色建筑高质量发展。全省城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，到2022年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%，到2025年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到80%，施工阶段执行绿色建筑标准比率不断提高，星级绿色建筑稳步增加，住宅健康性能不断完善，装配化建造方式占比显著提升，绿色建材应用进一步扩大，绿色住宅使用者监督全面推广，加大对优质、诚信的绿色建筑、绿色建材等相关企业的宣传，提高公众对绿色建筑的认知度、认同度，形成崇尚绿色生活的社会氛围。二、重点任务（一）全面执行绿色建筑标准1.扩大绿色建筑标准强制执行范围自文件下发之日起，全省城镇范围内的新建民用建筑项目全面执行绿色建筑设计标准，实现城镇新建民用建筑执行绿色建筑标准的全覆盖。新建政府投资或以政府投资为主的公共建筑、社会投资建筑面积2万平方米及以上的大型公共建筑，应按照一星级及以上绿色建筑标准设计建造。2.完善绿色建筑政策标准体系修订《吉林省民用建筑节能与发展新型墙体材料条例》，增加绿色建筑篇章，严格督促城镇新建建筑全面按绿色建筑标准设计建造，明确各方主体责任。颁布实施《吉林省绿色建筑评价标准》、《吉林省绿色建筑设计标准》和《吉林省绿色建筑工程验收标准》，将绿色建筑基本要求纳入工程建设强制规范，提高建筑建设底线控制水平。推动绿色建筑标准实施，加强设计、施工和运行管理，提高绿色建筑标准在设计、施工和运行阶段执行比率。（二）改进星级绿色建筑标识管理1.完善绿色建筑评价管理机制制定《吉林省绿色建筑评价标识管理办法》，建立绿色建筑标识管理制度和绿色建筑专业委员会专家评审制度，规范专家评审行为，统一量化评审尺度。建立标识撤销机制，对弄虚作假行为给予限期整改或直接撤销标识处理。利用全国绿色建筑标识管理平台，提高绿色建筑标识工作效率和水平。2.强化既有绿色建筑评价项目管理已取得设计标识、运行标识的绿色建筑，于2020年10月1日前可按其上一评价阶段执行的标准申请后续评价。2020年10月1日起，对尚在设计标识或竣工标识有效期内的绿色建筑，可按其上一评价阶段执行的标准申请后续评价；超过有效期的，应至少达到《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019相应星级要求。（三）提升建筑能效水效水平。全省行政区域内新立项的居住建筑项目，执行《居住建筑节能设计标准（75%）》（DB22/T5034-2019）；凡未在2020年6月30日以前通过施工图审查的新、改、扩建居住建筑项目，必须严格按照节能75%标准进行设计和审图。新建、改建及扩建工业建筑的节能设计，必须严格执行《工业建筑节能统一设计标准》（GB51245-2017）。鼓励城镇新建建筑执行更高节能标准。统筹做好清洁取暖、城镇老旧小区改造、海绵城市建设等工作，围绕老旧小区改造推动既有建筑节能改造、节水改造。各地要结合实际，把亟待维护修缮的“暖房子”工程项目、未纳入“暖房子”改造范围居民改造意愿强烈的住宅小区纳入节能改造范围，可根据建筑条件，合理确定节能改造标准。鼓励依托节能服务公司实施建筑节能改造。提高雨水资源化利用水平，新建小区径流总量控制率达到80%以上，径流污染控制率达到40%以上，透水铺装和下凹式绿地率不低于40%。大力推动超低能耗建筑或近零能耗建筑试点发展，积极开展可再生能源建筑应用示范，推广可再生能源应用和再生水利用。（四）推进公共建筑能耗统计和审计。建立完善的公共建筑能耗统计制度，要明确统计实施主体单位、配合单位职责，统计建筑范围及统计内容，确保统计数据科学可靠、可追溯。开展能源审计试点工作，在公共建筑能耗统计建筑中选取重点用能建筑，进行能源审计。加强能耗分析能力，将能耗统计分析结果作为本地区绿色建筑工作发展规划的重要依据。各地要安排专职人员和专项工作经费，保障公共建筑能耗统计、能源审计、能效公示分析工作有序开展。（五）提高住宅健康性能。加强住宅健康相关标准实施，研究提升严寒地区建筑室内空气、水质、隔声等健康性能指标，以及住宅排水、通风系统户间隔离技术。推动开展住宅健康性能试点项目，强化住宅健康性能设计要求，严格竣工验收管理，推动绿色健康技术应用。（六）推广装配式建造方式。国有资金投资(以国有资金投资为主)的体育、教育、文化、卫生等公益性建筑、保障性住房、棚户区改造及市政基础设施等项目应率先采用装配式建筑。鼓励引导社会投资项目因地制宜采用装配式建筑。加快产业基地(园区)、试点示范项目建设,促进试点示范城市率先发展,取得突破。健全标准体系，培育市场主体，提高创新能力，推广先进技术，加强人才培养，提升装配式施工水平，大力发展全装修，推行工程总承包，确保工程质量安全。（七）推动绿色建材应用。加快推进绿色建材评价认证和推广应用，建立绿色建材采信机制，推动建材产品质量提升。将绿色建材应用比例要求纳入绿色建筑评价标准等相关标准全面落实。在清洁取暖、城镇老旧小区改造、海绵城市建设等政府投资工程、重点工程、市政公用工程、绿色建筑和生态城区、装配式建筑中率先采用绿色建材，鼓励其他工程建设项目使用绿色建材，逐步提高城镇新建建筑中绿色建材应用比例。打造一批绿色建材应用示范工程，大力发展新型绿色建材。将绿色建材推广应用工作列入生态文明建设、城市规划建设管理工作、新型城镇化建设、节能减排等监督考核指标体系，加大考核力度。各地应结合实际制定绿色建材推广应用政策措施，加快推动绿色建材行业发展。（八）加强绿色建筑技术研发推广加快绿色建筑共性和关键技术研发，重点开发既有建筑节能改造、可再生能源建筑应用、节水与水资源综合利用、绿色建材、废弃物资源化、超低能耗建筑、提高建筑物耐久性等方面的共性和关键技术，发展本土绿色建筑技术产业，降低建造成本。不断优化绿色建筑技术路线，因地制宜培育适应吉林省实际的绿色建筑技术，完善应用技术标准和标准设计。推动绿色建筑技术集成与示范，促进绿色建筑技术推广与应用。根据我省绿色建筑发展需要，定期发布绿色建筑技术推广目录和应用产品目录。（九）建立绿色住宅使用者监督机制。贯彻落实国家《绿色住宅购房人验房指南》，明确供房屋绿色性能和全装修质量验收方法。各地要建立民用建筑能效信息公示制度，将商品房买卖合同和住宅质量保证书、住宅使用说明书中明示住宅绿色性能信息及全装修质量相关指标，明确质量保修责任和纠纷处理方式。住宅开发建设单位要配合购房人做好验房工作。三、工作措施（一）明确各方主体责任开发建设、勘察设计、施工图审查、施工、监理和工程质量检测等工程建设各方主体要认真执行绿色建筑政策标准。1.建设单位在进行项目立项时，应当明确绿色建筑等级，在编制建筑工程项目建议书、可行性研究报告或项目申请报告时，要有绿色建筑相关内容，并将有关成本纳入投资概预算。2.设计单位要积极采用先进的绿色建筑设计理念，认真执行绿色建筑设计标准和评价标准等相关标准规范，在编制设计方案应当包括绿色建筑设计专项说明，编制的施工图设计文件应当包括绿色建筑专篇。3.施工图审查机构要对绿色建筑设计专篇进行专项审查，并在审查合格书中明确注明结论意见。4.施工单位在施工组织设计中要制定详细的绿色建筑专项施工方案和绿色施工要点，并履审批程序，明确绿色建筑施工措施，确保绿色建筑实施质量。5.建设单位在组织分部分项验收和竣工验收时应复核绿色建筑施工的有关要求，严格执行绿色建筑工程验收标准，未按施工图设计文件要求和绿色施工要求执行的，不得通过竣工验收。监理单位严格履行监理职责。工程质量监督机构在监督抽查中发现违规行为应及时提出整改要求，监督整改。（二）加强建设全过程监管1.加强立项管理。发展改革部门应严格落实固定资产投资项目节能评估审查制度，强化对全面执行绿色建筑标准的新建项目执行绿色标准情况的审查，未达到标准要求的，不予审批核准。对应建设为绿色建筑的项目，建设单位在编制项目建议书、可行性研究报告或项目申请报告时，可在建筑节能专篇中确定项目拟达到的绿色建筑级别。2.强化监管检查。各级住房城乡建设部门要将民用建筑执行绿色建筑标准纳入工程建设管理程序，严把施工图审查、施工许可、竣工验收备案等关键环节，确保绿色建筑工作的落实。各县市住房城乡建设主管部门要定期、不定期组织开展项目现场专项检查,重点检查工程各方责任主体执行绿色建筑标准情况、专项施工方案编审情况、专项监理细则编审情况等,严格执法,督促各项标准和规定的落实。3.加强数据统计报送。按照绿色建筑标准进行设计、施工并竣工验收合格的建筑项目可认定为绿色建筑，纳入绿色建筑统计范围。各县市住房城乡建设主管部门要认真做好绿色建筑相关数据的统计报送工作,建立绿色建筑管理台帐,在项目设计审查、竣工验收等阶段注重数据采集,确保数据真实、准确。四、组织实施（一）加强组织领导。各地要建立住房和城乡建设、发展改革、教育、工业和信息化、机关事务管理等部门参加的议事协调机制，对绿色建筑创建行动中的重大问题、重点工作，要统一部署，分工负责。要认真落实绿色建筑创建行动实施方案，制定本地区创建工作方案、实施计划，细化目标任务，制定支持政策，确保创建工作落实到位。各市州住房和城乡建设部门应于2020年10月底前将本地区工作方案报省住房和城乡建设厅。（二）加强财政金融支持。各地住房和城乡建设部门要加强与财政部门沟通，争取资金支持。人民银行各中心支行、各银保监局要认真落实《吉林省人民政府办公厅关于推进绿色金融发展的若干意见》（吉政办发[2019]45号）要求，积极完善绿色金融支持绿色建筑的政策环境，将绿色建筑相关产业纳入绿色金融支持范围，提供绿色信贷支持、基金支持和融资对接服务，进一步加大绿色信贷投放力度，创新绿色信贷产品和服务方式，推动绿色建筑发展。（三）强化绩效评价。强化目标监管，将绿色建筑创建行动目标完成情况和措施落实情况纳入各级政府能源消耗总量和强度“双控”目标责任等相关评价考核体系。将绿色建筑设计、施工、运营、评价等活动中的各方主体及其行为纳入诚信管理体系，在优秀工程勘察设计奖等评选活动及各类试点示范工程评选中，将获得绿色建筑标识作为入选的优先条件。各地住房和城乡建设主管部门负责牵头组织本地区绿色建筑创建行动工作落实情况和取得的成效开展年度总结评估，及时总结当年进展情况和成效，形成年度报告，并于每年10月底前报省住房和城乡建设厅。省住房和城乡建设厅将对各地绿色建筑创建成效进行评价，并结合实地检查情况，发布检查通报，表扬先进，鼓励落后。（四）加大宣传培训力度。充分发挥新闻媒体、行业协会，在加强绿色建筑宣传培训方面的作用，普及绿色建筑知识，宣传先进经验和典型做法，引导群众用好各类绿色设施，合理控制室内采暖空调温度，推动形成绿色生活方式。发挥街道、社区等基层组织作用，积极组织群众参与，通过共谋共建共管共评共享，营造有利于绿色建筑创建的社会氛围。强化绿色建筑设计、施工、管理、评价等从业人员培训，将相关政策、技术、标准等纳入建设工程注册执业人员继续教育内容。'仿宋';background:rgb(255,255,255);font-size:16pt">
工程造价争议鉴定
1、施工合同约定了争议的解决是仲裁的情况下可以对工程造价进行司法鉴定吗仲裁与诉讼是相互排斥的，合同当事人只能选择其中任一种方式。仲裁称之为委托第三方鉴定，而不是司法鉴定。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决；拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。《仲裁法》摘录：第四条当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当双方自愿，达成仲裁协议。没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理。第五条当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。第六条仲裁委员会应当由当事人协议选定。仲裁不实行级别管辖和地域管辖。第七条仲裁应当根据事实，符合法律规定，公平合理地解决纠纷。第八条仲裁依法独立进行，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。第九条仲裁实行一裁终局的制度。裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。裁决被人民法院依法裁定撤销或者不予执行的，当事人就该纠纷可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉。第二十条当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁委员会作出决定或者请求人民法院作出过裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求法院作出裁定的，由人民法院裁定。当事人对仲裁协议的效力有异议，应当在仲裁庭首次开庭前提出。第四十四条仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的，可以交由当事人约定的鉴定部门鉴定，也可以由仲裁庭指定的鉴定部门鉴定。根据当事人的请求或者仲裁庭的要求，鉴定部门应当派鉴定人参加开庭。当事人经仲裁庭许可，可以向鉴定人提问。2、工程造价鉴定要注意哪些问题工程造价审计的具体程序工程造价审计，指的是由甲方委托有相关资质的审计部门，对施工方上报的工程结算进行审核定案。从工程技术的角度来说，工程造价审计是对建设项目投资活动的真实性、合法性、有效性进行检查、评价和公证的一种监督活动。工程造价专业，主要是从事预决算，工程投资概算，成本核算，投资总控等工作。基于建筑方面所有的基础均是来源与现场，就是造价工程师也要对工地熟悉。(四川创信工程咨询股份有限公司)于2000年成立，始终围绕建设领域，围绕工程项目生命周期，以工程造价为核心，开展(造价咨询服务、工程造价争议鉴定、BIM咨询、工程项目管理)等业务，并专注造价实用性人才的培养、输送，为工程造价咨询领域提供完整服务。目前涵盖建筑专业类讲座及公开课、土建造价类实训项目、安装造价实训项目、员工职业技能课程等领域。工程造价审计更具体一点就是指由审计机构，按照相关法规和各项技术指标，对建设项目投资所花费的全部费用进行的审核与监督；并通过审计监督，保证建设项目投资的真实性、准确性及竣工决算编制方法的合法性。工程项目涉及的专业复杂多样，不同的项目技术特征差别很大，相应的工程造价审计程序也要根据项目的实际情况来进行。甲方在委托审计之前，要将与工程相关的所有资料，包括施工协议、竣工图、变更图、工程变更单、签证，以及有甲乙双方签字的材料认价单、施工方上报的结算书等全部整理备齐，确认资料无误后才进行正式委托。审计部门在接到甲方委托后，一般先熟悉图纸和资料，继而依据甲乙双方施工协议约定的工程内容和结算方式展开工程审计中的各项工作。如果工程造价控制的过程以时间节点为划分界限，那么工程造价的实施过程可分为3个阶段，即事前审计、事中审计、事后审计。事前审计是不可或缺的。一般工程造价审计大多是对工程竣工决算的审计，根据施工方提供的施工图纸和交工资料来审查工程造价的合理性。但这样会出现一些问题，比如在招投标过程中，建设单位会提前与施工单位进行沟通，做高标底，故意提高造价，这样投标方就可高价中标，而在审计时却审查不出问题。所以工程审计不能只对决算审计，还应对大型招投标项目实施标底审计，即事前审计。造价的事前审计要重视对招标文件及合同的审核。目前一般采用工程量清单计价模式，审计工作可提前介入，即在概算、签订合同后的清单复核时介入，确保招标过程中工程量清单的准确性、完整性。事中审计要严格把关各个环节。工程项目在施工过程中也要进行审计监督，尤其是要对隐蔽工程进行监督。要深入现场调查、取证、记录，必要时进行拍照，跟踪审计勘查，并且记录要由甲乙双方和审计人员三方签字认可。造价的事中审计要重视设计图纸与变更的审核，必须跟踪施工进度，与甲方、监理协调配合，确保在各个环节中充分发挥控制、把关与监督的作用，既确保真实性、客观性，又使工作快捷高效，以实现在提高审计质量的前提下，最大限度地节约审计成本，提高审计工作效率的目的。事后审计至关重要，竣工决算审计就是事后审计。对于有图纸的工程项目，要仔细审查工程量的计算是否符合工程量计算规则，以及工程项目是否按图完成，防止出现故意计算、合计错误、笔误等错误;对于无图纸的项目要深入到现场，对照结算项目，采用现场实测的方式以确保造价的真实性。工程决算审计是对整个工程项目总造价的审计，除了核定工程量外还应对定额套用及费用标准进行审计，杜绝高套定额和不合理取费现象。为保证工程质量、控制工程造价，甲方一般都在施工过程中对建筑材料的品牌和价格进行购前审批，并按审批价格进行结算。要核对施工方上报的材料认价单是否与甲方原批相符。审计时可采取以下几种方法：一是构建建筑安装工程材料价格调查信息网络，定期进行调查；二是审查施工企业材料成本账；三是调查了解建筑市场材料价格情况;四是直接到供应厂(商)考察认证。只有在做好上述调查核实的基础上，才能确定最终决算价格。建筑工程项目造价审计是工程造价控制的最后一关，一定要严格把关，如若不然将会造成不可挽回的损失。工程造价审计是一项细致具体的工作，计算时要尊重实际情况，在实事求是的基础上保证量与价的准确，保证工程结算的良性循环。3、工程造价司法鉴定的法律依据有哪些?工程造价是指依法取得有关工程造价司法鉴定资格的和鉴定人受司法机关zd或当事人委托，依据国家的法律、法规以及中央和省、自治区及直辖市等地方政府颁布的工程造价定额标准，针对某一特定建设项目的施工图纸及竣工资料来计算和确定回某一工程价值并提供鉴定结论的活动。(四川创信工程咨询股份有限公司)于2000年成立，始终围绕建设领域，围绕工程项目生命周期，以工程造价为核心，开展(造价咨询服务、工程造价争议鉴定、BIM咨询、工程项目答管理)等业务，并专注造价实用性人才的培养、输送，为工程造价咨询领域提供完整服务。目前涵盖建筑专业类讲座及公开课、土建造价类实训项目、安装造价实训项目、员工职业技能课程等领域。4、浅谈工程造价司法鉴定中应注意的几个问题由于工程造价鉴定是一项技术性、政策性、经济性及法律性很强的工作，涉及的内容广泛又复杂，因此在工程造价司法鉴定过程中应该注意以下几个方面的问题。2.1区别工程造价司法鉴定与工程造价审计工程造价审计就是工程造价审核(审价)，是工程造价咨询单位咨询业务的一部分。是受业主委托对其工程项目的概算、预算及结算等，依据现行国家政策法规、计价依据及相关工程技术资料对送审造价的工程量、单价及取费等进行逐项审核的一种活动。而工程造价司法鉴定是由法院委托鉴定机构进行鉴定，其所作出的鉴定报告，经法院审查和采纳后将以司法鉴定的证据作为定案的依据，判决生效后，即产生强制性。司法鉴定的结果可能不符合原被告的意愿，这一点是不同于工程审计的，鉴定报告不需要原、被告的签字，但在开庭时鉴定人须解答当事人的质询和书面向法院答复当事人的异议。2.2把握技术路线和工作程序由于工程造价司法鉴定既是工程造价咨询业务技术性工作，同时也是司法审判证据链的组成部分，因此，工程造价司法鉴定必然有其二者结合的特点，表现出工程造价司法鉴定所具有技术路线和工作程序。其基本程序可分为两个阶段。第一阶段主要任务是收集工程造价鉴定计算的事实依据，具体环节有委托受理、查阅案卷、收集证据（包括现场勘探）、鉴定质询、出具鉴定初稿等几个方面。第二阶段主要目的是通过当事人对鉴定听证勘误报告和鉴定报告提出的异议，解决工程造价鉴定依据的事实问题和适用规范问题，具体环节有听证质疑、修修鉴定初稿、形成鉴定结论、庭审质证等几个方面。两个阶段均以当事人会议为基本形式，贯穿鉴定举证、听证、质证、认证的行为过程，鉴定人在充分听取当事人对鉴定的主张、申辩以及对鉴定报告异议的基础上，根据委托鉴定内容，做出工程造价鉴定结论。2.3确保提供资料完整真实工程造价司法鉴定最重要的、工作量最大环节就是资料的搜集，其完整性、真实性直接影响到司法鉴定的准确性、公正性，因此，证据必须搜集完善，大体上包括以下几个方面：①当事人的起诉和答辩状、法庭庭审调查笔录；②当事人双方认定的各相关专业工程设计图纸、设计变更、现场签证、技术联系单、图纸会审记录；③当事人双方签订的施工合同、各种补充协议；④当事人双方认定的主要材料、设备采购发票、加工订货合同及甲供材料的清单；⑤工程预（结）算书；⑥招投标项目要提供中标通知书，及有关的招投标文件；⑦鉴定调查会议笔录（询问笔录）、现场勘察记录；⑧经建设单位批准的施工组织设计、年度形象进度记录；⑨当事人双方认定的其它与工程造价鉴定有关的资料。从以上可以看出，鉴定的资料证据必须经双方当事人确认。资料不齐全的，原被告双方必须在规定的时间内补齐鉴定所需资料；在举证期限内不提交的，视为放弃举证权利。对证据的真实性问题，当事人在提供证据时，必须提供复印件，同时出具原件，对自己提供证据的真实性负法律责任，并要求当事人出具有效证明文件及承诺书。鉴定方不负责证据真伪的鉴别。2.4客观公正解决举证矛盾争议对当事人双方的举证相互矛盾而又无法提供准确的资料时，理论上应当由人民法院来判定。但在实际鉴定工作中，由于工程造价的专业性，基本上还是以鉴定人的判定为主。鉴定人的判定原则应是：①工程设计图有矛盾以现场勘测或设计规范为准；②计取费用等级有争议，可根据施工合同、施工单位取费证或建筑物类别等为标准；③建筑材料价格有争议时，应以同期的市场价格信息为准；④施工措施有争议时，以正常的施工组织设计为准。2.5认真做好勘查记录和询问笔录由于建筑工程的建造周期较长，很多单位的档案管理较差，很难提供完整的竣工图及结算资料，因此做好勘查记录和询问笔录对整个司法鉴定具有十分重要作用。其内容应包括以下几个方面：①注明时间、地点、勘验人或询问人、临场人或被询问人、记录人；②记清问答情况、当事人承认确认或争议情况及关键语句，记准勘测数据。如需绘制勘测图时应做到清晰准确；③结束时当事人查阅笔录后签字（不识字的按规定宣读按手印）；④记录必须存档备查。2.6严格运用司法审判权在工程造价司法实践中，大量存在发生以审代裁的问题。如造价鉴定单位确定鉴定范围、确定鉴定依据、确定鉴定材料、确定有争议的合同条款的理解方法，而非由法院确定。这样一来，当事人的合法权益就不能得到有效保障。因此，明确工程造价司法鉴定中涉及司法审判权，可以让造价鉴定单位、审判人员认识到，涉及的司法审判权，应由法院行使，从而防止发生以审代裁问题。那么，在工程造价司法鉴定过程中，哪些环节必须运用司法审判权呢？概括来讲，有以下几个方面，即工程造价司法鉴定范围的确定权属于司法审判权；工程造价司法鉴定依据的确定权属于司法审判权；对合同约定理解存在争议的确定权属于司法审判权；造价鉴定资料的确定权属于司法审判权。5、工程量鉴定和工程造价鉴定的区别1、活动类型不同工程造价司法鉴定：指依法取得有关工程造价司法鉴定资格的鉴定机构和鉴定人受司法机关或当事人委托，依据国家的法律、法规以及中央和省、自治区及直辖市等地方政府颁布的工程造价定额标准，针对某一特定建设项目的施工图纸及竣工资料来计算和确定某一工程价值并提供鉴定结论的活动。司法鉴定：指在诉讼活动中鉴定人运用科学技术或者专门知识对诉讼涉及的专门性问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见的活动。2、鉴定的范围不同程造造价司法鉴定：主要解决纠纷问题而引起的民事诉讼案件。司法鉴定：用于医疗纠纷、交通事故、刑事案件、亲子鉴定、书画鉴定等领域。(5)工程造价争议鉴定扩展资料：工程造价司法鉴定的特征工程造价司法鉴定的鉴定对象是与造价有关的工程事实，诉讼当事人一般有承发包双方，有的涉及分包。由于建筑工程生产周期长，生产过程复杂，定价过程特殊，所以鉴定涉及材料量大，内容多。建筑工程造价正处在新旧体制交替，工程造价计价依据和计价办法正在发生深刻变化的时期，使鉴定的依据处于指导与市场价并存、行业标准多元化的境地。参考资料来源：网络-工程造价司法鉴定网络-司法鉴定6、如何有效地对工程造价鉴定报告提出异议1．提出造价申请的时机。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十五条规定当百事人申请鉴定，应当在举证期限内提出。符合本规定第二十七条规定的情形，当事人申请重新鉴定的除外。对需要鉴定的事项负有举证责任的当事人，在人民法院指定的期限内无正当理由不提出鉴定申请或者不预交鉴定费用或者拒不提供相关度材料，致使对案件争议的事实无法通过鉴定结论予以认定的，应当对该事实承担举证不能的法律后果。可见，对需要鉴定的事项负有举证责任的当问事人，没有在举证期限内提出申请，应承担举证不能的结果。举证期限可以由当事人协商一致，并经人民法院认可。由人民法院指定举证期限的，指定的期限不得少于三十日，自当事人收到案件受理通知书和应诉通知书的次日答起计算。2．一般情况下，根据谁主张谁举证的原则，施工单位向建设单位追索工程欠款，回就负有向法庭提供证据证明欠款事实的责任。如果建设工程结算价款未经建设单位认可，根据事实与法律也不能确定工程款的数额，那么该债权数额就是不确定的。为确定工程价款，施工单位必须申请工程造价鉴定。在向人民法院申请鉴定时，必答须按照人民法院的通知，如期交纳鉴定费并提供相关的材料。7、工程造价鉴定要注意什么问题一、鉴定的必要性1.鉴定与否决定权在法院，法官不能放弃鉴定必要性审查，否则造成案件不必要拖延和增加诉讼成本，还有可能出现否定当事人有效约定和结算，影响实体公正。还有可能引发建筑行业的混乱。2.鉴定的必要性应作为界定是否委托鉴定的依据，而判断鉴定必要性的实质标准是审查案件已有证据能否确定工程价款。比如合同有无签证，是否结算及结算是否有效等。法官应尽可能利用已有证据自行判断，只要案件已有证据能够确定的，不应委托鉴定，只有已有证据不足以证实才有必要委托鉴定。二、鉴定范围的确定1.决定委托鉴定后，法院应先圈定鉴定范围，确定工程价款争议的项目，排除无争议和已有证据可以判断的项目，在尽可能小的范围内鉴定。切忌全盘委托，把本来无需鉴定部分也一概委托了事，把合同约定、双方确认撇在一边。这既节约诉讼成本，又尊重当事人的约定。2.单价及计算方法的确定。法院委托鉴定机构对工程造价实施鉴定，目的是为了让鉴定机构利用其专业知识协助法院确定工程价款，但并不是让鉴定机构替法院确认案件事实，鉴定机构只就法院委托的事项应用其专业知识向法院提供鉴定报告。因此法院委托时除应尽可能明确鉴定的范围和目的外，还应立足合同的约定，明确计算工程款的方法和单价。对于当事人已约定的单价或计算方法应当作为鉴定的依据，鉴定单位不能撇开合同另行以定额作计算标准或以其它计算方法结算。这有违当事人的约定和违背公平原则，不论合同有效或是合同无效经骏工验收合格，均应依照或参照合同确定工程价款。三、关于双方形成签证的，依法定不必鉴定1.依法签证应当直接作为工程价款的结算依据，无需鉴定。签证是双方授权代表在施工及结算过程中就工程量、增加工程价款、顺延工期、赔偿损失等内容所达成的意见一致的一种签认证明。一般是由双方代表，就合同价款之外的责任事件所作的签认证明。签证是法人行为的具体实施与体现。其主要的法律属性有：第一、是双方协商一致的结果，是双方法律行为，具有补充协议的性质；第二、签证的法律后果是基于工程施工或结算过程中实际发生的内容而形成的；第三、签证涉及的利益已经确定，可直接作为确定工程价款的依据。《建设工程价款结算暂行办法》也明确规定：变更签证和现场签证以及经发、承包人认可的其他有效文件作为工程价款结算的依据。通过该规定以及签证的法律属性可以看出，签证应当直接作为工程价款的结算依据。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条规定：“当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。2、依照相关法律规定和行业惯例，司法实践中双方形成签证的部分，不应当进行工程造价鉴定。如前所述，签证认在工程最终造价结算中可直接作为计算工程价款的依据，若进行工程造价鉴定，鉴定单位对签证单不另作审查，应由裁决机构直接确认。以上裁决方式已在司法实践中得到了广泛认可和应用。若法院委托鉴定机构对该部分进行工程造价鉴定，则法院的做法是不合理的，是没有任何事实依据的，是违反工程款结算相关法规的。8、造价鉴定的问题有哪些，工程造价争议鉴定的对于建设工程施工合同纠纷案件所涉及工程造价的准确抄数额，除非双方已经确定认可外，一般需要工程造价司法鉴定。但是否需要全面鉴定，这要看工程造价是否均未确定，如均未确定，则需要全面鉴定；部分确定，则仅对不确定的部分进行鉴定。法律依据为《最高人民袭法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十二条规定，该条规定：当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不知予支持。该规定表明固定价因为本身确定而无需要鉴定。第二十三条规定：当事人对部分案件事实有道争议的，仅对有争议的事实进行鉴定。该规定表明，有争议的工程造价需要鉴定，而无争议即已经确定的工程造价无需鉴定。9、什么情况下法院可以不做工程造价鉴定司法鉴定是指在诉讼活动中鉴定人运用科学技术或者专门知识对诉讼涉抄及的专门性问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见的活动。对于建设工程施工合同纠纷案件所涉及工程造价的准确数额，除非双方已经确定认可外，一般需要工程造价司法鉴定。但是否需要全面鉴定，这要看工程造价是否均未确定，如均未确定，则需要全面鉴定；部分确定，则仅对不确定的部分进行鉴定。法律依据为《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第袭二十二条规定，该条规定：当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进zd行鉴定的，不予支持。该规定表明固定价因为本身确定而无需要鉴定。第二十三条规定：当事人对部分案件事实有争议的，仅对有争议的事实进行鉴定。该规定表明，有争议的工程造价需要鉴定，而无争议即已经确定的工程造价无需鉴定。10、什么是工程造价司法鉴定工程造价司法鉴定是指依法取得有关工程造价司法鉴定资格的鉴定机构和鉴定人，接受司法机关或当事人委托，依据法律、法规及行业管理部颁布的工程造价定额标准，针对某一特定建设项目施工图纸和竣工资料来计算和确定诉讼仲裁活动中所涉及的工程价值并提供鉴定结论的活动。就其本质而言是因委托而产生的专业行为，而非行政、司法行为，即不是国家行为，其公正准确程度并不取决于鉴定人员行政权力的大小，而是鉴定人员的专业技术水平（包括造价、政策和法律）和职业道德水平。因此，工程造价司法鉴定具有合法、公正、客观、科学的特点。其原则：最高人民法院法发[2001]23号《人民法院司法鉴定工作暂行规定》明确规定：合法、独立公开；客观、科学、准确；文明、公正、高效。工程造价司法鉴定过程中应注意的几个问题由于工程造价鉴定是一项技术性、政策性、经济性及法律性很强的工作，涉及的内容广泛又复杂，因此在工程造价司法鉴定过程中应该注意以下几个方面的问题。1区别工程造价司法鉴定与工程造价审计工程造价审计就是工程造价审核（审价），是工程造价咨询单位咨询业务的一部分。是受业主委托对其工程项目的概算、预算及结算等，依据现行国家政策法规、计价依据及相关工程技术资料对送审造价的工程量、单价及取费等进行逐项审核的一种活动。而工程造价司法鉴定是由法院委托鉴定机构进行鉴定，其所作出的鉴定报告，经法院审查和采纳后将以司法鉴定的证据作为定案的依据，判决生效后，即产生强制性。司法鉴定的结果可能不符合原被告的意愿，这一点是不同于工程审计的，鉴定报告不需要原、被告的签字，但在开庭时鉴定人须解答当事人的质询和书面向法院答复当事人的异议。2把握技术路线和工作程序由于工程造价司法鉴定既是工程造价咨询业务技术性工作，同时也是司法审判证据链的组成部分，因此，工程造价司法鉴定必然有其二者结合的特点，表现出工程造价司法鉴定所具有技术路线和工作程序。其基本程序可分为两个阶段。第一阶段主要任务是收集工程造价鉴定计算的事实依据，具体环节有委托受理、查阅案卷、收集证据（包括现场勘探）、鉴定质询、出具鉴定初稿等几个方面。第二阶段主要目的是通过当事人对鉴定听证勘误报告和鉴定报告提出的异议，解决工程造价鉴定依据的事实问题和适用规范问题，具体环节有听证质疑、修修鉴定初稿、形成鉴定结论、庭审质证等几个方面。两个阶段均以当事人会议为基本形式，贯穿鉴定举证、听证、质证、认证的行为过程，鉴定人在充分听取当事人对鉴定的主张、申辩以及对鉴定报告异议的基础上，根据委托鉴定内容，做出工程造价鉴定结论。3确保提供资料完整真实工程造价司法鉴定最重要的、工作量最大环节就是资料的搜集，其完整性、真实性直接影响到司法鉴定的准确性、公正性，因此，证据必须搜集完善，大体上包括以下几个方面：①当事人的起诉和答辩状、法庭庭审调查笔录；②当事人双方认定的各相关专业工程设计图纸、设计变更、现场签证、技术联系单、图纸会审记录；③当事人双方签订的施工合同、各种补充协议；④当事人双方认定的主要材料、设备采购发票、加工订货合同及甲供材料的清单；⑤工程预（结）算书；⑥招投标项目要提供中标通知书，及有关的招投标文件；⑦鉴定调查会议笔录（询问笔录）、现场勘察记录；⑧经建设单位批准的施工组织设计、年度形象进度记录；⑨当事人双方认定的其它与工程造价鉴定有关的资料。从以上可以看出，鉴定的资料证据必须经双方当事人确认。资料不齐全的，原被告双方必须在规定的时间内补齐鉴定所需资料；在举证期限内不提交的，视为放弃举证权利。对证据的真实性问题，当事人在提供证据时，必须提供复印件，同时出具原件，对自己提供证据的真实性负法律责任，并要求当事人出具有效证明文件及承诺书。鉴定方不负责证据真伪的鉴别。4客观公正解决举证矛盾争议对当事人双方的举证相互矛盾而又无法提供准确的资料时，理论上应当由人民法院来判定。但在实际鉴定工作中，由于工程造价的专业性，基本上还是以鉴定人的判定为主。鉴定人的判定原则应是：①工程设计图有矛盾以现场勘测或设计规范为准；②计取费用等级有争议，可根据施工合同、施工单位取费证或建筑物类别等为标准；③建筑材料价格有争议时，应以同期的市场价格信息为准；④施工措施有争议时，以正常的施工组织设计为准。5认真做好勘查记录和询问笔录由于建筑工程的建造周期较长，很多单位的档案管理较差，很难提供完整的竣工图及结算资料，因此做好勘查记录和询问笔录对整个司法鉴定具有十分重要作用。其内容应包括以下几个方面：①注明时间、地点、勘验人或询问人、临场人或被询问人、记录人；②记清问答情况、当事人承认确认或争议情况及关键语句，记准勘测数据。如需绘制勘测图时应做到清晰准确；③结束时当事人查阅笔录后签字（不识字的按规定宣读按手印）；④记录必须存档备查。6严格运用司法审判权在工程造价司法实践中，大量存在发生以审代裁的问题。如造价鉴定单位确定鉴定范围、确定鉴定依据、确定鉴定材料、确定有争议的合同条款的理解方法，而非由法院确定。这样一来，当事人的合法权益就不能得到有效保障。因此，明确工程造价司法鉴定中涉及司法审判权，可以让造价鉴定单位、审判人员认识到，涉及的司法审判权，应由法院行使，从而防止发生以审代裁问题。
中小型水库水利部稽察内容及总结
中小型水库水利部稽察内容及总结第一章安全生产监督管理工作专项稽察考核一、主要考核项目内容共计十二大项（一）接受安全监督中小型水库水利部稽察内容及总结第一章安全生产监督管理工作专项稽察考核一、主要考核项目内容共计十二大项（一）接受安全监督1.1监理、施工招标完成进场后，各项目部及时办理质量监督手续时，同时组织各参建单位编制质量、安全管理体系核备资料报质量监督机构核备批复。（二）资质资格管理2.1检查施工企业具备施工资质等级情况、安全生产许可证有效情况、施工企业“三类人员”安全生产考核合格和持证上岗情况及各证件年检有校期；同时是否存在转包和违法分包、以包代管等情况。（三）安全生产目标3.1项目法人实行项目安全生产目标管理，制定目标管理考核办法并严格考核奖惩。3.2项目法人组织签订项目安全生产目标责任书，并组织和督促各部门、参建单位逐级签订安全生产目标责任书。（四）组织机构和职责4.1项目法人成立由各参建单位现场负责人组成的安全生产领导小组或安委会；人员发生变化及时调整。4.2项目法人设置与工程建设相适应的安全生产管理机构和配备安全生产管理人员。4.3施工单位按要求配备施工现场专职安全生产管理人员。4.4定期召开安全生产会议，研究布置相关工作。4.5各参建单位建立安全生产责任制。4.6各分包单位建立安全生产责任制。4.7设计单位应明确工程安全的重点部位和环节，出具防范生产安全事故的指导意见。（五）安全投入5.1项目法人建立项目安全生产费用保障制度，明确费用提取、使用和管理的程序、职责及权限，并监督检查各参建单位开展此项工作。5.2施工单位编制安全生产费用计划，并严格审批程序，建立安全生产费用台帐。5.3项目法人不得调减或挪用招投标中所确定的水利工程建设有关安全作业环境及安全施工措施等所需费用，并监督检查各参建单位安全费用使用情况。5.4施工单位落实安全生产费用使用计划，并满足实际需要。5.5办理工伤保险和意外伤害险。（六）安全生产规章制度6.1项目法人和施工单位建立健全安全生产规章制度，并以正式文件颁布。至少包括以下方面：安全生产责任制度、安全生产投入制度、文件和档案管理制度、隐患排查与治理制度、安全教育培训制度、特种作业人员管理制度、设备设施安全管理制度、建设项目安全设施“三同时”管理制度、危险物品及重大危险源管理制度、作业安全管理制度、相关方及外用工管理制度、职业健康管理制度、防护用品管理制度、应急管理制度、事故管理制度。6.2项目法人组织编制保证安全生产的措施方案，并报有管辖权的水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的水利工程建设安全生产监督机构备案。建设过程中安全生产的情况发生变化时，应当及时对保证安全生产的措施方案进行调整，并报原备案机关。6.3施工单位编制岗位安全操作规程，并发放到相关班组、岗位。6.4项目法人和施工单位对主要安全生产文件、记录进行有效管理，并建立健全档案。主要包括以下几个方面：安全费用提取使用记录、劳动防护用品采购发放记录、技术文件及其编审批及发放记录、事故事件记录及调查报告、危险源辨识评价及控制记录、检查整改记录、职业卫生检查与监护记录、检验/检测/校验记录、设备设施安全管理记录、应急演练记录、对分包方和供应方监管记录、安全生产会议记录、安全活动记录、安全培训记录、人员资格证书、安全奖惩记录。（七）安全教育培训7.1项目法人组织和积极参加主管部门（单位）的安全教育培训，建立培训记录、档案；监督检查参建单位按要求开展此项工作。7.2施工单位定期识别安全教育培训需求，制定教育培训计划，按计划进行安全教育培训，建立培训记录、档案。7.3施工单位项目经理和安全生产管理人员持证上岗；特种作业人员取得操作资格证书后，方可上岗作业；新员工在上岗前必须经过三级安全教育培训；在新工艺、新技术、新材料、新设备投入使用前，应对操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。7.4组织开展“安全生产月”活动。（八）隐患排查和治理8.1组织开展汛前检查、安全生产大检查及“回头看”的自查自纠和整改工作。8.2项目法人制定隐患排查制度，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。组织事故隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档，并监督检查各参建单位开展此项工作。8.3施工单位制定隐患排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。组织事故隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。8.4一般事故隐患，由施工单位负责人或者有关人员立即组织整改。重大事故隐患落实治理方案。包括以下内容：（1）治理的目标和任务；（2）采取的方法和措施；（3）经费和物资的落实；（4）负责治理的机构和人员；（5）治理的时限和要求；（6）安全措施和应急预案。8.5监理单位及时要求施工单位整改事故隐患，复查整改验收。（九）应急管理9.1项目法人建立项目应急处置指挥机构；监督检查参建单位开展此项工作。9.2施工单位建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作；建立相适应的专（兼）职应急救援队伍或指定专（兼）职应急救援人员。9.3组织制定生产安全事故应急预案（包括专项应急预案等），报有关部门备案；监督检查各参建单位开展此项工作。9.4项目法人组织建立储备应急物资、装备和物资台帐，监督检查参建单位开展此项工作。9.5编制和完善防洪度汛方案。9.6定期进行应急救援演练。（十）事故管理10.1按照《生产安全事故报告和调查处理条例》、《关于完善水利行业生产安全事故统计报告和月报制度的通知》（办安监[2009]112号）的要求进行事故报告。10.2按照“四不放过”的原则进行事故调查处理和责任追究。（十一）作业安全11.1危险性较大工程有专项施工方案，高边坡、基坑、洞口、临边等安全防护可靠。11.2施工标段任务牌、提示、警告、限制等安全标志规范、齐全、悬挂醒目。施工现场物料码放整齐，作业环境良好。11.3及时对施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施组织验收；传动、制动、信号、保险、漏电保护等装置灵敏可靠；基础、吊索具牢固规范。11.4正确佩戴安全帽，穿着防护服；从事高处作业正确使用安全带；电气作业穿戴绝缘防护用品。（十二）事故控制12．1控制生产安全事故的发生。发生死亡1人以上安全责任事故，考核直接为“零分”。第二章中小型水库项目专项稽察该次稽察水利部专家组主要通过听取项目法人及各参建单位汇报，查阅工程建设资料，查看工程现场；核对水利建设项目管理及投资信息直报系统于2015年4月上报的该项目数据真实性、准确性；同时委托检测单位对各部位工程进行实体质量检测。具体主要分五个方面进行专项稽察：分别是前期设计、计划管理、建设管理、财务管理、质量安全。现就稽察存在的相关问题总结如下：（一）前期和设计专业稽察1、主要稽察内容1.1稽察前期项目规划、项目建议书、可行性研究、初步设计报告及相关批文、各专题报建情况。1.2稽察设计单位资质、施工图设计深度及进度、设计变更及现场服务情况是否满足工程建设需要。2．稽察存在的问题：3．下一步需重视的问题3.1督促监理加强组织图纸会审工作，结合初设、招标、技施阶段图纸，查找设计变更、遗漏、标识错误等，汇总存在的问题提请设计答疑落实。3.2做好大坝基础帷幕灌浆压水试验，提交设计地质复核帷幕灌浆下限。3.3加强设计深度，技施阶段结合现场实际优化设计方案，可减小砼衬砌厚度，节约工程投资。3.4设计采用钢筋砼衬砌部位，建议采用C25以上砼强度等级，已实施部位建议采用涂刷防耐久性材料。3.5一般设计变更程序履行完后必须报水行政主管部门核备；重大设计由设计单位编制设计变更文件后，项目法人按原报审程序报原初步设计审批部门审核批准3.6加强现场止水安装施工质量及监督检查工作。（二）计划下达与执行专业稽察1、主要稽察内容1.1稽察并现场核对“枢纽水源、中型水库、江河治理工程建设项目实施情况表”填报情况；各年度中央、省级、地方配套资金计划下达文件；初设计概算及批复文件；稽察项目完成工程量统计汇总表及各月度报表、监理月报；项目完成形象进度统计表或说明；项目计划管理有关规章制度；水利部直报系统数据报表；省（省水投）州（公司）签订的各年度目标责任书、工程项目概算执行情况说明。2．稽察存在的问题：3．下一步需重视的问题3.1数据统计项目法人要与当地县水行政主管部门对接统一。上报数据及工程量一定要结合月建设进度信息表及监理月报填报。3.2报省水投公司的年度计划一定要结合现场工程进度计划横道图进行编制。3.3各项目部要与财务部对接收集各项目资金下达文件。逐月汇总统计工程实付金额。（三）建设管理专业稽察1、主要稽察内容1.1项目法人责任制：项目法人组建文件及批文；项目法人内设机构方案及人员配置；制定的工程建设管理制度等；总监签发的进场通知和合同开工令；项目法人编制的工程度汛方案及批文。1.2招标投标制：招标方案及批文；招标代理机构委托协议书；招标代理机构资质等级证书；招标及投标文件；中标通知书；中标后签订的监理或施工合同及合同约定的履约保函及工程预付款保函。1.3建设监理制：监理单位组建监理部的文件；监理单位制定的各项监理制度、监理规划、监理实施细则；同时汇总说明截止稽察时“召开监理例会X次，编制监理月报X份，填写监理日志X个月的X册，下达的合同开工令，审核签发的相应报告、付款凭证等”。1.4合同管理制：提供工程建设各类合同，汇总说明“截止稽察时，项目法人与参建单位签定各类合同、协议X份，合同总金额X元，其中分类（设计勘察、施工、监理、招标代理、服务检测等）说明各类合同X份，合同金额X元”。1.5建后管护：建后管理方案的落实，竣工验收后，项目法人移交运行维护和管理的文件；已制定的维修、养护管理文件。2．稽察存在的问题：无3．下一步需重视的问题（四）资金使用与管理专业稽察1、主要稽察内容1.1稽察资金管理相关财务制度；项目建设资金是否专户存储、单独建账核算；财务人员配备情况及执证上岗情况。1.2资金到位情况。1.3投资完成情况。（五）工程质量与安全专业稽察1、主要稽察内容1.1提供项目划分及单元工程质量评定情况统计表，并汇总合格、优良情况及优良率。1.2提供项目主要建筑材料复检统计表：注明进场数量/批次、现场复检组数。1.3提供设备清单：注明设备明称、供货单位、生产许可、合格证、厂家检测、现场复检等内容。1.4提供工程项目中间产品检测情况统计表：注明累计完成数量、用于部位、施工自检、监理复检、检测结果等情况1.5提供工程验收统计：注明验收日期、主持单位、参验单位、质量等级结论、存在的问题等。1.6提供质量缺陷处理情况一览表：注明缺陷类型、部位、成因分析、处理方式、处理结果。1.7提供安全生产情况统计：1.8提供各参建有关单位资质证件。1.9水利部委托检测单位对现场各部位工程进行实体质量检测并出具检测报告。2．稽察存在的问题：3．下一步需重视的问题3.1及时完善内业资料，落实已完分部工程验收并报质监站核备。3.2加强隐患排查及安全生产检查工作，责成施工单位按要求设置安全防护设施并悬挂安全警示牌。3.3对出现蜂窝、麻面等砼质量缺陷，施工单位应及时向监理报送处理方案，监理批复后及进进行消缺处理。3.4加强大坝砼面板养护工作。对已出现的面板裂缝要加强观测，择时进行全面检查及处理。3.5施工单位应严格按照规范要求对原材料、中间产品等进行自检，监理单位做好平行及跟踪检测工作。3.6加强模板制安，对有弧线型要求部位，建议施工单位加工定型模板进行安装，以保证水工建筑物外观质量。3.7加强灌浆工程的质量监督工作，不定期抽检孔深、孔斜率、灌浆压力，吃浆量、封孔情况及灌浆记录等。3.8定期检查监理单位旁站记录（记录不能太简单）、工序验收记录及开仓记录等，对不符合工程要求的要及时整改。以上稽察中存在的问题及总结需重视的问题。可供各项目部根据自身情况参考对照存在的共性，并举一反三，防止类似问题重复发生，扎实推进下一步工程建设管理工作。来源：百度文库，作者：chenbin2488免责声明：本公众号所载文/图等稿件均出于为公众传播有益资讯信息之目的，内容为作者个人观点，仅供参考。本文内容来源于互联网，版权归原作者所有，如有侵权，请联系删除。本公众号拥有对此声明的最终解释权。
光伏发电每个平方米的造价
1、办公楼屋顶面积大约800平方米，打算安装太阳能光伏发电，请问能提供多少KW电，造价多少？有专家给个方案吗大约能做到80KW。太阳能光伏发电，主要牵涉到的配置1.太阳能集能板的品牌（有关发电效率）2，光伏发电逆变器（10KWx8台）3.集电盘配线4.太阳能集能板支架5.监控统计设备(选配)成本差距可以很大，主要是1和2的成本，进口与否，有很大的安全和效率差距。2、太阳能屋顶建造成本鄙视那些误导消费的黑心广告！太阳能发电，每平米发电量在120w左右，每平米造价在1500元左右，面积越大价格越低2013年光伏产业受到欧美反垄断的调查，产能过剩导致浙江大批的光伏产业倒闭，太阳能价格跌了有跌。这个随时可以网上查验建议购买太阳能热水器价格每根售价在150-180元包括按照，材料等其他费用，选购看好当地是否有可靠售后太阳能板发电的话，集团规模的建议招标，主要是变电和储存电力设备非常贵，转化率最高在17%-20%效率很低，还不如植物光合作用现在国家清洁能源，光伏发电扶持政策是10kw以上的可以免费并网，但是电价回收电价很低，手续繁琐。屋顶光伏发电月销售额低于2万可免税,按照国家财税政策规定，发电户需向供电企业提供销售发票，买方也需要发票冲抵成本，而个人发电并不具备工商业主资格，领用发票手续繁杂。2万以上减半征税“拿不到发票，就增加了发电户销售的难度，不利于推广。国税总局的发文，将减轻发电户的办税负担。”据国税总局文件，2014年7月1日起，国家电网公司购买分布式光伏发电项目电力产品，由国家电网公司开具发票，发电户月电力产品销售额超过2万的，由国家电网所属企业按照应纳税额的50%代征增值税。而月销售额在2万元以下的可免征增值税。据国税总局去年发布的政策，自2013年10月1日至2015年12月3l日，按3%的征收率计算。以高松为例，如果一个月的销售额为3万，那他应缴纳的税额为3万×3%×50%=450元。居民每发1度电，国家补贴0.42元；国家以脱硫煤电价标准收购居民用不完的自发电，价格也是每度0.42元。以安装使用一套分布式光伏发电系统平均1千瓦装机成本约1万元计算，如果8千瓦系统日均发电量30度、家庭用电量每天5度（不超过一档电价0.52元），大约8年收回投资。按照同样的计算方法，10千瓦分布式光伏发电装置收回成本需要9-10年时间。家庭光伏发电站收回成本期限平均在8-10年之间。3、1300多平米光伏发电造价多少钱在光伏行业内，造价不是按照平方来计算的。不过也可以参考估算，一平米可以安装80-120瓦光伏系统，我们折中为你估算，1300平米的地方大约可以相应安装130KW(千瓦），工程造价约120万左右。4、光伏发电安装补贴及安装造价多少款一平方米是这样的：第一：国家光伏补贴不是按照面积来算的，而是按照你所安装的光伏电站的发电量来算的。第二：国家补贴是0.42元/度，以下简称国补，这是光伏电站每发一度电，国家的补贴价；第三：光伏电站发电看你的用途是怎样，是要自发自用，余电上网还是要全额上网，一般情况下，我们多采用自发自用，余电上网的这种模式。而针对余电上网的电，也就是卖给国家的电，每个地区的电价是不一样的，以下就以合肥为例，举个具体的例子来说明光伏发电的收益情况：（用电、发电量的数据可能和现实的具体情况不符，只是为了方便计算，但是道理都是一样的）以一天的用电、发电为例;假设光伏电站发电量为100度电，那么国补就是100x0.42；白天需用电30度（自发自用），这30度电是自己安装的光伏电站发的，因此不需从国家电网来买电，我国民用的电价，以合肥为例，是0.56元/度。在这个意义上我们说光伏电站为你节省了30x0.56元钱，算是收益了；晚上需用电20度（光伏电站晚上不发电，因此需向国家购买），需花费20x0.56元；发100度电，自用了30度电，也就是说还剩70度电是可以并网卖电的，以合肥为例，余电上网的电价是0.416元/度，也就是说上网的电的收益是：70x0.416元。所以一天的总收益可以列式为：100x0.42+（100-30）x0.416+30x0.56-20x0.56第四，地区的不同也会导致补贴的不同，也会导致收益的不同。希望能帮到你！5、光伏发电板，一平方米一小时能产生多少电量？一平方米的造价是多少？业内一般不会使用每平方百发电量去衡量光伏电站，一般是以一个系统的装机容量来看的。以目前业内最常用的晶硅太阳能板为例（上度海地知区屋顶安装方式），100平方平均安装15KW，年发电量为17089度，平均每天的发电量为3.49度。下表为上海地区100平方米安装15KW每年的发电量统计结果目前的光道伏电站安装造价平均为10元/W，如果安装容量较大，则会便宜一些，容量较小会贵一些。不同的地区、不同的安装方式、安装角度、回使用不同的材料对发电量的影响都是比较大的，以上答是目前大家比较常见的方式及算法。6、厂房5000平方米,光伏发电要多少造价首先，我们要了解你所在的位置，还有你复的光伏板安装的位置及你的厂房屋顶是平顶还是斜顶，当地的温度和气温等情况，当地是否有市电，你打算使用离网还是并网，你的负载有哪些，工作几个小时，只有了制解清楚了这些情况，才能回答你的问题，另外光伏发zd电是一个系统工程，不能仅仅考虑电池板，还要考虑整个系统的匹配问题等等。7、光伏发电十千瓦用多大平米,造价是多少元光伏发电1KW要看是平地还是屋顶：平地一般1mm280W，1KW需要12.5mm2（这是25°支架的电站）屋顶可以平铺，1mm2100w，1KW需要10mm2一般现在是一块1650*992的光伏组件，每块250W还有种是一块1950*992的光伏组件，每块300W。组件角度的话与当地的维度有关，大概可以与纬度相同建电站。8、500平米楼顶能装出光伏电多少瓦,造价需要多少Hi-min你要求安装的太阳能只求自发自用吗，现在太阳能发电国家是给予补贴的。房子每平方可装80-120瓦，一千瓦每天大约4度电，算上光伏板，逆变器等全部算上合十二三块钱一瓦，你算下就出来了。9、每平米太阳能发电造价多少钱1000多吧。具体还是需要看你的是平屋顶还是斜面屋顶，每平米有几百块的差距。
造价工地实习计划
1、工程造价专业一般去工地实习开始是做什么的建议先跟施工员学习一段时间，再学技术。理论与实际结合，跟预算员学习一下工作步骤。（必须识图，理解）。2、工程造价专业，一般去工地实习，开始是做什么的？去工地一般都是男生跟着一个成熟的知道施工员有的师傅会给你一些任务基本上是一些杂事也有让你算下工程量的要跟着他看图纸看现专场去工地就是要学现场经验因为现场的施工会和图纸书本有不同属不管你以后做造价还是施工现场经验都是很宝贵的3、学习工程造价，去工地实习主要学习什么去工地主要是让你熟悉施工过程和工艺因为实际工作和你理论学习的东西是有差别的去了工地就跟着到处看呗不是说图看不懂么去了工地你就可以联系实物理解图纸了啊对未来算量也很有好处定额要看套价就是用定额套的算量也是根据定额规定的规则什么要算什么不要扣什么减什么都有规定图看不懂直接去工地看实物就能大概在心里有个样子另外也可以买本识图或者教制图的书看下4、关于工程造价实习具体做些什么？做造价这行是急不来的，我干这行十几年了。我谈谈我自己的看法。首先，磨刀不误砍柴工，或者说造价这行，你不磨刀根本砍不了柴。因为你工作除了错，就会给公司造成重大损失。所以应该先打好基本功，先从看图纸入手，再结合实际工地现场，加深对建筑行业的了解。不要着急去算，不要觉得广联达，神机妙算什么的就是造价，不要整天摆弄软件。软件只是一个工具，不是造价的本质，就比如说，你买了一把好的菜刀，就能做一桌好菜出来吗？假如你看不懂图纸，你软件用得再熟练有什么用，你看不懂图纸，你软件建的模型必然是错的，算出来的数据必然是错的。你问应该看什么书？呵呵，要我说还是别看了，你大学看了三四年书，你学到什么了？你一定想看，那就看看16G钢筋图集吧，然后也可以找一套完整的建筑施工图，好好研究研究。你说，你单位的师傅不肯教你，呵呵，我只能说你太天真了。遇到肯教你的，那算你走运。工作单位不是培训学校，别人没有义务教你。再说句不好听的，你在大学，你还教了学费了，你在工作单位上，别人凭什么免费教你呢？你应该懂得自己去探索。最后，前面说了学习工程造价，是一个慢慢积累的过程，除了看图纸，了解实际的工艺、工法，学习造价软件等等。你所谓的那些“与造价无关的工作”实际上也是很重要的。比如说，要学会Excel、Word等等办公软件，因为你不仅仅要算量，你算完了还要出表报，把你算出来的东西提交给别人，假如你的报表乱得像草稿纸，那不仅仅是被鄙视，还影响到你的工资收入，因为别人会觉得你是个毫无章法的人，思路凌乱，能力差等等，有好项目自然不会给你做了。你还得加强交流、沟通、谈判能力。工程造价这行，不仅仅是要算，嘴巴也得厉害。假如你辩论能力弱，而你在核对工程量过程中遇上嘴巴厉害的，就算他算错了，但别人可以把黑的说成白的，把错的说成对的。但是你自己却无力反驳，只能吃哑巴亏。5、工程造价实习具体干什么？工程造价实习内容跟今后的工作内容一样，具体如下：从事工程造价招标代理、建设项目投融资和投资控制、工程造价确定与控制、投标报价决策、合同管理、工程预（结）决算、工程成本分析、工程咨询、工程监理以及工程造价管理相关软件的开发应用和技术支持等工作。学生毕业后能够在工程咨询公司、建筑施工企业（乙方）、建筑装潢装饰工程公司、工程建设监理公司、房地产开发企业、设计院、会计审计事务所、政府部门企事业单位基建部门（甲方）等企事业单位从事相关工作。基于建筑方面所有的基础均是来源与现场，就是造价工程师也要对工地熟悉。所以在大一实习的时候，我建议你就在工地多看，多问，先熟悉一些建筑名词，然后知道现场的工作流程，知道每种材料的使用部位和用量。(5)造价工地实习计划扩展资料：工程造价专业学生主要学习工程造价的基本理论和方法；受到工程造价方面的基本训练；具备从事建设工程招标投标，编写各类工程估价（概预算）经济文件，进行建设项目投资分析、造价确定与控制等工作基本技能。工程造价专业学生实习时应具备以下能力：1、掌握工程造价管理的基本理论和技能；2、具有较高的外语和计算机应用能力；3、能够编制有关工程定额；4、具有编制建设工程设备和材料采购、物资供应计划的能力；5、熟悉有关产业的经济政策和法规；6、具有建设工程成本核算、分析和管理的能力。6、工程造价专业实习生该怎么规划自己的未来一个本应该在父母怀里撒娇的年龄,却因为一次灾难而过早的成熟,他,心中有着何等的关怀,何等的爱呀!他,还有他,都是伟大的,都在无时无刻的诠释着爱的伟大.大爱无边,只要每个人都奉献出一点爱,那么世间就会春意盎然.警笛声还在响着,可是不觉得的刺耳了,那警笛声仿佛是对不幸遇难者的哀悼；爱,还在传递着,可是不觉得世间凉了,世间仿佛到了春暖花开的季节.爱的大地洒满了阳光,每个人心中都有一个爱的天堂,在那爱的天堂中——大爱无边!温暖的7、土建工程造价实习日记怎么写啊？120篇，给你一篇，自己复制去，放心没人会看3.1、熟悉工程施工管理、技术管理由于实习时间较短，仅参与了施工过程的具体操作作简要概述如下：3.1.1项目技术负责人负责落实技术岗位责任制和技术交底制，每道工序前必须进行技术底并填写“技术交底记录”。3.1.2项目经理责成各专业工程师填写“施工日志”。工程经理应记录并保存一份详细的“施工日志”。“施工日志”的内容包括以下几个方面:当天施工部位、该部位的施工人数、具体的施工班组、具体的现场负责人、施工用材料和设备情况、依据的作业方法或哪个技术交底、当天气候、当天施工部位的检验和试验状态以及施工中出题等。3.1.3工程施工过程中，由工程室负责现场劳动力调配、进度管理、机械使用和施工安全等工作，并保存相关记录。工程经理负责每周主持召开一次工程例会，总结上周的工程进度情况，找出工程实际进展同计划之间的差距，安排本周的工作。项目总工总结上周的施工质量状况，并对下一步的质量管理提出建议和要求。3.1.4在施工过程中，执行自检、互检、交接检、专检制度，施工队质检员对每道工序自检合格后，填写自检表，经相关工班长签认后，由项目质检员复查、检验合格后方可进行下道工序。不合格的工序必须进行返工，再次验收合格后方可进行下道工序。项目通过建立联检制度，填写质量联检表，对各分项工程的质量加强控制。砼施工前必须填写砼浇灌申请。3.1.5施工过程中的设计变更，由各专业工程师负责，按本质量计划合同变更管理”部分的规定，及时传达到各业务口及相关施工队。“3.1.6砼、砂浆、防水材料由试验员负责取样，送公司试验室进行试验，合格后出具相应放。3.1.7隐蔽工程项目质检员检查合格后，由专业工程师填写隐蔽工程验收记录，报请业主或监理工程师验收。业主或监理工程师在验收记录上签字后，方可继续施工。3.1.8由技术室编制月进度计划，工程经理负责将月进度计划分解细化到每周每天，实行动态监控、量化管理，确保施工进度。3.2、施工技术的具体操作3.2.1编写施工技术交底、参加技术交底会议技术交底是每一个分项/分部工程开工的前提，也是贯彻始终的技术指导，直接影响工程质量，其可靠度至关重要。因此，我作为技术员在编写完交底后必须交技术室主任审查通过，方可向施工队队长进行交底。实习期间具体编写了《楼板管道洞封堵》、《地下车库基坑回填》、《空调洞打孔》、《肥槽回填》等技术交底，在此过程中，我大量查找资料，受益菲浅。编写《楼板管道洞封堵》技术交底时，主要是对工程出现质量问题后的处理，这一部分内容在课堂上很少接触。管道洞是在楼板施工过程中为水电管道预留的孔洞，其孔径大于管道半径，如不封堵或封堵不严密，极宜发生漏水等现象，因此需要进行技术处理。对于一般情况，主要是将管道井剔凿成到“八”形，如图：------再安装模板（采用木胶板），模板与主体结构和管道交接处贴海绵条塞封，要求模板安装牢固，与楼板以及管体接缝严密，然后搅拌、浇筑细石混凝土，并用钢筋插捣密实，最后拆模养护。对于特殊情况，如楼板配筋挡住管道通过，需要熔断钢筋，技术处理时剔凿结构楼板或用膨胀螺栓与主体连接（剔凿洞口成到“八”形），钢筋采用搭接焊，焊接采用反面焊，焊接长度5d，其后操作程序与一般情况相同。而《地下车库基坑回填》技术交底的编写主要运用了《土力学》的知识，比如检验回填土的质量，采用环刀法取样，对土中的有机质含量、干密度以及含水率的测定，同时利用回填土与掺入石灰粉的体积比例来控制土的质量。夯压时对干土可适当洒水加以润湿，但严禁出现“橡皮土”现象，保证基础的承载能力以及沉降度。通过编写技术交底，使我对分项/分部工程施工工艺有了一定的了解，不但巩固了在课堂上所学的专业知识，熟悉了相关规范，而且学到很多书本以外的知识。3.2.2参与工程质量的检查、验收在施工过程中，施工队经过自检、互检、交接检后，再报项目部，由项目质检员复查，检验合格后方可进行下道工序。我同时以质检员的身份参与了工程质量的检查、验收，上现场之前必须熟悉施工图纸，如墙体配筋图、楼板梁的配筋图、模板施工图等。模板验收中主要检查板缝是否封堵严密、垂直度是否合格、测量模板安装是否满足房间开间要求等；钢筋验收则检查墙体的保护层厚度、箍筋间距、梯子筋以及暗柱暗梁的配筋是否符合要求等；抹灰装修则检查拉毛强度、面层平整度是否合格；防水层铺贴是否符合规范等。3.2.3协助现场技术人员处理施工质量问题刚开始，我所做的只是统计工程质量问题的类型、准确位置以及数量，如蜂窝孔、漏浆、露筋胀模、烂根等。通过学习《修补方案》技术交底，积极向有关技术人员请教，逐步掌握了处理这些问题的方法。修补方案：对数量不多的小蜂窝、麻面、漏筋、漏石的混凝土表面用钢丝刷刷干净，然后用水清洗湿润，然后用1：2.5水泥砂浆（内掺建筑胶）抹面修正，抹浆初凝后加强养护工作；蜂窝比较严重或漏筋较深时，剔除掉附近不密实的混凝土和突出的骨料颗粒，用清水洗刷干净并充分润湿后，再用比原强度等级高一级的细石混凝土填补并仔细捣实；对胀模、变形、错台的混凝土结构应根据图纸尺寸弹线、切割，再按线进行剔凿，剔凿先用尖錾子进行剔凿，剔凿基本到位后用扁錾进行细致剔凿，剔凿要不露钢筋、平整。3.2.4整理工程资料实习期间我整理了较多的工程资料，如《混凝土浇灌申请》、《隐蔽工程检查记录》、《工程物资进场报验表》、《材料、构配件进场检验记录》等。如《混凝土浇灌申请》，施工队在钢筋绑扎后项目部和监理验收通过，由项目部工程室专人向混凝土搅拌站报所需混凝土的方量以及地点，然后，混凝土运输车进场时需提交混凝土开盘鉴定等随车小票，由项目部填写浇灌申请，交监理存档。通过这些这些资料的整理，我了解了工程施工的相关程序和规范。8、工程造价实习内容有哪些？1、熟悉工程施工管理、技术管理(1)项目技术负责人负责落实技术岗位责任制和技术交底制，每道工序前必须进行技术底并填写“技术交底记录”。(2)项目经理责成各专业工程师填写“施工日志”。工程经理应记录并保存一份详细的“施工日志”。“施工日志”的内容包括以下几个方面:当天施工部位、该部位的施工人数、具体的施工班组、具体的现场负责人、施工用材料和设备情况、依据的作业方法或哪个技术交底、当天气候、当天施工部位的检验和试验状态以及施工中出题等。(3)工程施工过程中，由工程室负责现场劳动力调配、进度管理、机械使用和施工安全等工作，并保存相关记录。工程经理负责每周主持召开一次工程例会，总结上周的工程进度情况，找出工程实际进展同计划之间的差距，安排本周的工作。项目总工总结上周的施工质量状况，并对下一步的质量管理提出建议和要求。(4)在施工过程中，执行自检、互检、交接检、专检制度，施工队质检员对每道工序自检合格后，填写自检表，经相关工班长签认后，由项目质检员复查、检验合格后方可进行下道工序。不合格的工序必须进行返工，再次验收合格后方可进行下道工序。项目通过建立联检制度，填写质量联检表，对各分项工程的质量加强控制。砼施工前必须填写砼浇灌申请。(5)施工过程中的设计变更，由各专业工程师负责，按本质量计划合同变更管理”部分的规定，及时传达到各业务口及相关施工队。(6)砼、砂浆、防水材料由试验员负责取样，送公司试验室进行试验，合格后出具相应放。(7)隐蔽工程项目质检员检查合格后，由专业工程师填写隐蔽工程验收记录，报请业主或监理工程师验收。业主或监理工程师在验收记录上签字后，方可继续施工。(8)由技术室编制月进度计划，工程经理负责将月进度计划分解细化到每周每天，实行动态监控、量化管理，确保施工进度。2、施工技术的具体操作(1)编写施工技术交底、参加技术交底会议技术交底是每一个分项/分部工程开工的前提，也是贯彻始终的技术指导，直接影响工程质量，其可靠度至关重要。(2)参与工程质量的检查、验收在施工过程中，施工队经过自检、互检、交接检后，再报项目部，由项目质检员复查，检验合格后方可进行下道工序。(3)协助现场技术人员处理施工质量问题通过学习《修补方案》技术交底，积极向有关技术人员请教，逐步掌握了处理这些问题的方法。9、我是工程造价专业的一名学生，开始实习了，但是不知道在工地上具体要学什么？本观点，还是在工地呆个大半年，对造价大有帮助。事务所出来的，大多纸上谈兵，不懂现场。实际和图纸差距很大，要知道内幕。比如钢筋，你会预算，但是你不会下料，也只是皮毛；再比如零星机械费、及大批材料费，或许你知道那个所谓指导价格，但是你不知道现场实际价格。这样，直白说，你就根本不知道，这个工程到底成本多少，决算时候，赚了多少，而只是一味按图纸、搬定额；纸上谈兵。在工地，一、把识图能力提高，结构图纸、建筑图纸，结合现场看。二、在此基础上，自己把图纸算一边，看看什么地方不懂，搞清楚。三、一定要了解，工地材料价格、签证等，对比定额价、指导价，自己心里记清楚。就是零星用工，记住成本。如果有机会参与此工程决算，对你将是质的飞跃；能学到很多，事务所学不到东西。在此基础上，相信你再跳槽时候，会有很大提高。
框架结构平米造价分析
1、框架结构房屋造价多少钱一平方米，怎么做造价预算大概每百平米造价1219.28元,其间:建筑工程:681.99元;装修工度程:264.56元;电气工程:101.69元;管道工程:164.51元;通风工程:6.53元;使用广联达或知者鲁班等软件算量道；先进行钢筋的算量，再使用图形内算量软件绘制计算，最后使用计价软件组价即可得出工程的容总造价。2、框架结构每平米造价如果是违章建筑，我觉得700元左右大概就能干起来，主体、封闭墙体、加上内外抹灰，不算装修和安装。纯人工180元，加上辅材和小型机具15元，加上器zd材租赁费55，不算材料250元每平米。主要材料钢筋估计需要40kg每平米，150元每平米，混凝土0。4立方，大概100元每平米，其他材料100元足够了，加上施工版管理费和利润，所以我觉得700就能够拿下。可能估计不到的就是东北地权区墙体和基础可能与这里不同了。上面说的是我们当地行情，但就物价水平我们这里比你们那里肯定要高的。3、框架结构每平米造价多少？框架结构里面分很多种类，大致有带地下室的小高层、带地下室的高层、不带地下室的小高层、不带地下室的高层，每个类型相应的配筋率、混凝土用量和标号都不一样，相应的造价也就不一样。一般来说，国内的版框架结构，按照现行的建设市场和材料行情，造价如下：带地下室的小高层：地下室的造价在2500~3000元/平方，权地上主体1800元/平方带地下室的高层：地下室的造价在2800~3500元/平方，地上主体1800元/平方不带地下室的小高层：地上主体1500元/平方不带地下室的高层：地上主体1800元/平方4、多层框架结构每平方米的造价江苏盐城地区多层框架结构在不包括桩基和装修部分的情况下，单方造价绝对不会超过1000元，成本价格大约在700～800元之间。如果包括粗装的话成本估计不会超过1200元。5、一层框架结构每平米造价农村框架结构每平米造价在800元在右，房屋的框架按跨数分有单跨、多跨；按层数分有单层、多层；按立面构成分为对称、不对称；按所用材料分为钢框架、混凝土框架、胶合木结构框架或钢与钢筋混凝土混合框回架等。其中最常用的是混凝土框架（现浇整体式、装配式、装配整体式，也可根据需要施加预应力，主要是对梁或板）、钢框架。装配答式、装配整体式混凝土框架和钢框架适合大规模工业化施工，效率较高，工程质量较好。
造价组成
1、建设工程造价的构成1.项目直接建设成本的组成项目直接建设成本主要包括土地征购费、场外设施费用、场地费用、工艺设备费等15项。由于项目建筑必须固定在一个地方并且和土地连成一片，因而项目直接建设成本中应该包括土地征购费和其他当地费用。特别注意的是其他当地费用属于项目建设直接成本，抄还要注意其构成内容。2.项目间接建设成本项目间接建设成本主要包括项目管理费、开工试车费、业主的行政性费用、生产前费用、运费等不直接由施工的工艺过程所引起的费用。3.应急费应急费由未明确zd项目的准备金和不可预见的准备金构成。未明确项目的准备金是用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用，是估算不可少的一个组成部分。不可预见的准备金只是一种储备，可能不动用。4.建设成本上升费用一般情况下，估算中使用的构成工资率、材料和设备价格基础的截止日期即“估算日期”。必须对该日期或已知成本基础进行调整，以补偿直至工程结束时的未知价格增长。2、工程造价由什么构成工程造价费用组成表补充说明：1施工配合费是指专业分包单位要求总承包单位为其提供脚手架、垂直运输和水电设施等所发生的费用。该费用数额经双方共同协商，有专业分包单位承担，并可计入专业分包工程造价。2．风险费是指施工合同期内因人工、材料copy、机械等市场价格的上涨因素，导致工程造价超出正常承包造价的费用。本综合单价未考虑风险因素。为有效地控制造价，业主宜在招标文件中明确有关风险因素的一下内容：（1）.招标标底价知（或拦标价）中，人工和材料价格的计算依据：合同中调价条款内有关人工、材料价格的调整方法。（2）.招标标的价道（或拦标价）应考虑市场价格波动因素，计入相应的风险系数。风险系数视工程的合同工期和市场价格波动程度，可确定在工程造假造的3%～5%之内。（3）.风险系数所包含的范围及超出该范围的价格调整方法。3、工程造价有哪五部分组成工程造价有：分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金。工程造价咨询是指面向社会接受委托、承担建设项目的全过程、动态的造价管理，包括可行性研究、投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、工程结算、工程竣工结算、工程招标标底、投标报价的编制和审核、对工程造价进行监控以及提供有关工程造价信息资料等业务。按照所涉专业不同，工程造价咨询行业可分为房屋建筑工程造价咨询、市政建设工程造价咨询、公路建设工程造价咨询、铁路建设工程造价咨询、城市交通建设工程造价咨询等。按工程建设的阶段不同，工程建设咨询又可分为前期决策阶段咨询、实施阶段咨询、结算审核阶段咨询、全过程工程造价咨询、工程造价经济纠纷鉴定和仲裁咨询等。(3)造价组成扩展资料：工程造价是评价总投资和分项投资合理性和投资效益的主要依据之一。在评价土地价格、建筑安装产品和设备价格的合理性时，就必须利用工程造价资料，在评价建设项目偿贷能力、获利能力和宏观效益时，也可依据工程造价。工程造价也是评价建筑安装企业管理水平和经营成果的重要依据。建设工程竣工决算是由建设单位编制的反映建设项目实际造价文件和投资效果的文件，是竣工验收报告的重要组成部分，是基本建设项目经济效果的全面反映，是核定新增固定资产价值，办理其交付使用的依据。以建设工程的投资者来说工程造价就是项目投资，是“购买”项目付出的价格；同时也是投资者在作为市场供给主体时“出售”项目时定价的基础。对于承包商来说，工程造价是他们作为市场供给主体出售商品和劳务的价格的总和，或是特指范围的工程造价，如建筑安装工程造价。4、安装工程造价由哪几部分组成由1：直接费(人工工资、百材料费、机械费、主材设备费），2：企业管理度费（管理费、企业利润、安全防护、文明施工问措施费）3：其它答费1（独立费、施工组织措施费、规费、工伤保险专费、税金）4：其它费2（各种协调项目费用）！四部分组成属！5、建筑工程造价构成要素有哪些工程造价构成要素有设备及工器具购置费、建筑工程及安装工程费、工程建设其他费用、预备费、建设期利息、固定资产投资方向调节税。尽管这些费用在建设项目的竣工决算中，按照新的财务制度和企业会计准则核算新增资产价值时，并没有全部形成新增固定资产价值，但这些费用是完成固定资产建设所必需的。因此，从这个意义上讲，工程造价就是建设项目固定资产投资。从承发包角度来定义，工程造价是指工程价格，即为建成一项工程，预计或实际在土地、设备、技术劳务以及承包等市场上，通过招投标等交易方式所形成的建筑安装工程的价格和建设工程总价格。(5)造价组成扩展资料建筑工程造价在国家对建设规模、结构进行宏观调控是在任何条件下都不可或缺的，对政府投资项目进行直接调控和管理也是必需的。这些都要用工程造价为经济杠杆，对工程建设中的物资消耗水平、建设规模、投资方向等进行调控和管理。无论投资者或是建筑商都要对拟建工程进行预先测算。投资者预先测算工程造价不仅可以作为项目决策依据，同时也是筹集资金、控制造价的依据。承包商对工程造价的预算，既为投标决策提供依据，也为投标报价和成本管理提供依据。工程造价的控制职能表现在两方面：一方面是它对投资的控制，即在投资的各个阶段，根据对造价的多次性预算和评估，对造价进行全过程多层次的控制；另一方面，是对以承包商为代表的商品和劳务供应企业的成本控制。6、工程造价由哪些部分组成？它主要由直接工程费、间接费、计划利润和税金四部分组成。1、直接工程费，即构成工程实体的各种费用，具体包括人工费、材料费、施工机械使用费等。2、间接费具体包括工程排污费、工程定额测定费、社会保障费、企业管理费等。3、计划利润，即相关单位对于建筑工程之后的利润规划。4、税金，即在建筑工程的整个过程所需要缴纳的费用。(6)造价组成扩展资料在评价土地价格、建筑安装产品和设备价格的合理性时，就必须利用工程造价资料，在评价建设项目偿贷能力、获利能力和宏观效益时，也可依据工程造价。工程造价也是评价建筑安装企业管理水平和经营成果的重要依据。国家对建设规模、结构进行宏观调控是在任何条件下都不可或缺的，对政府投资项目进行直接调控和管理也是必需的。这些都要用工程造价为经济杠杆，对工程建设中的物资消耗水平、建设规模、投资方向等进行调控和管理。无论投资者或是建筑商都要对拟建工程进行预先测算。投资者预先测算工程造价不仅可以作为项目决策依据，同时也是筹集资金、控制造价的依据。承包商对工程造价的预算，既为投标决策提供依据，也为投标报价和成本管理提供依据。工程造价的控制职能表现在两方面：一方面是它对投资的控制，即在投资的各个阶段，根据对造价的多次性预算和评估，对造价进行全过程多层次的控制；另一方面，是对以承包商为代表的商品和劳务供应企业的成本控制。7、总预算造价由哪些部分组成？建筑装饰装修工程施工图预算抄由总预算､综合预算和单位工程预算组成｡施工图预算总投资包含建筑工程费､设备及工器具购置费､安装工程费､工程建设其他费用百､预备费､建设期贷款利息､固定资产投资方向调节税及铺底流动资金｡(一)总预算编制建设项目总预算由综合预算汇总而成｡总预算造价由组成该建设项目的各个单项工程综合预算以及经计算的度工程建设其他费､预备费､建设期贷款利息､固定资产投资方向调节税汇总而成｡施工图总预算应控制在已批准问的设计总概算投资范围以内｡(二)综合预算编制综合预算由组成该单答项工程的各单位工程预算汇总而成｡综合预算造价由组成该单项工程的各个单位工程预算造价汇总而成｡8、工程造价的基本构成是什么？工程造价是指进行某项工程建设花费的全部费用，即该工程项目有计划地进行固定资产再生产、形成相应无形资产和铺底流动资金的一次性费用总和，或者工程造价是指工程价格，即为建成一项工程，预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场等交易活动中所形成的建筑安装工程的价格和建设工程总价格。按照所涉专业不同，工程造价咨询行业可分为房屋建筑工程造价咨询、市政建设工程造价咨询、公路建设工程造价咨询、铁路建设工程造价咨询、城市交通建设工程造价咨询等。按工程建设的阶段不同，工程建设咨询又可分为前期决策阶段咨询、实施阶段咨询、结算审核阶段咨询、全过程工程造价咨询、工程造价经济纠纷鉴定和仲裁咨询等。(8)造价组成扩展资料：国家对建设规模、结构进行宏观调控是在任何条件下都不可或缺的，对政府投资项目进行直接调控和管理也是必需的。这些都要用工程造价为经济杠杆，对工程建设中的物资消耗水平、建设规模、投资方向等进行调控和管理。建筑工程预算的编制是一项艰苦细致的工作，它需要我们专业工作者有过硬的基本功，良好的职业道德，实事求是的作风，勤勤恳恳，任劳任怨的精神。在充分熟悉掌握定额的内涵、工作程序、子目包括的内容、建筑工程量计算规则及尺度的同时，深入建筑工程第一线，从头做起（可行性研究、初步设计、施工图设计、工程施工）收集资料、积累知识、着手编制。贴墙材料的花色品种确定后，可根据居室面积大小合理地计算用料尺寸，考虑到施工时可能的损耗，可比实际用量多买5%左右。计算贴墙材料的方法有两种：1.以公式计算，即将房间的面积乘以2.5，其积就是贴墙用料数。如20平方米房间用料为20×2.5=50m。还有一个较为精确的公式：S=（L/M+1）（H+h）+C/M其中：S－－所需贴墙材料的长度（米）L－－扣去窗、门等后四壁的总长度（米）M－－贴墙材料的宽度（米），加1作为拼接花纹的余量；H－－所需贴墙材料的高度（米）h－－贴墙材料上两个相同图案的距离（米）C－－窗、门等上下所需贴墙的面积（平方米）2.实地测量，这种方法更为准确，先了解所需选用贴墙材料的宽度，依此宽度测量房间墙壁（除去门、窗等部分）的周长，在周长中有几个贴墙材料的宽度，即需贴几幅。然后量一下应贴墙的高度，以此乘以幅数，即为门、窗以外部分墙壁所需贴墙材料的长度（米）。最后仍以此法测量窗下墙壁、不规则的角落等处所需用料的长度，将它与已算出的长度相加，即为总长度。这种方法更适用于细碎花纹图案，拚接时无需特别对位的贴墙材料。9、造价利润由什么组成建设工程造价的利益一般是由人工费为基数，乘于利润的费率得出来的。抄利润的高低是跟取费基数以及取费费率相关的。取费基数一般分“人工费+机械费”和“人工费”两种。取费费率的测算都是造价管理部袭门通过科学的测算方法测定的，由于建筑知工程跟装饰工程的人工和机械含量不一样，为维持相近的利润，必然要求两者的取费道费率不同。当然，在取费定额中，利润的取费费率一般是一个弹性区间，分上、下限，在计算工程造价时，可根据需要在区间范围内取定。10、一个建设项目造价组成、除了基本建安费、还应包括哪些费用、建设项目总投资=建安费+设备工器具购置费+工程建设其他费（如土地使用费）+预备费
车库的造价
1、为什么车库土建单方造价高于地上地下2层地上18层住宅建筑安装单方造价：强电:150元/m2。弱电:40元/m2。消防电:30元/m2。给排水:58元/m2。暖通:65元/m2。消防水:46元/m2。以上是2013年统计报表平均结果。2、普通地下车库的平米造价63、一个4000平方的地下车库总的造价是多少不知道该车库有没有桩基和层数，如果不管桩基单单车库本身，可以按每平米2200元的造价进行估算。4、车库造价是怎么回事呀？是不是两层车库的造价要比一层车库的造价要高很多呀？土建的费用好是一大块，尤其是你要加一层，开发商的车库数量满足需求就可以了，有多余的空间就用来建房了，那可比做车库利润大多了5、地上车库和地下车壳的造价差多少从实情况来讲地下是比地上造价高，但不跟跟房价来同比的。如果那样比的话，房子全在车库上建着就不值钱了，直接卖车库好了。他们不给你自地下车库肯定是给了别家了，不过要我说地上的还更方便。如果是售楼带车库，那他们就是知对你开始的承诺做道了变更，你也可以要求她们对房子降价，反正生意就是你来我往的。6、13000平米的车库一平米造价大约多少？1200-13007、地下停车位的造价大概是多少？一般加上通道面积，每个车位面积约在20~25平方米，地下车库的造价约在2500元/平方米。8、带人防地下车库造价多少钱一平米人防地下室的单方造价大约在1800-1850元/平米；钢筋含量大约在45-50kg/平米9、车库安装单方造价一般多少钱一平米？88rmb/m2
天津造价员
1、天津造价员变更可以多比较几家啊，我也是的被我老婆拉着跑了好多家，不过还好百我们挺开心的，我刚到天津市南开区卫津南路109号京燕大厦B座709（八里台新文化广场）的拉菲娅摄影拍了婚纱照非常感谢他们的细心与专业的态度！！度谢谢王摄，真的内是太敬业了！！感谢他们给我与老婆留下一生最美好的回忆我觉得你们可以去看一下，对他们的专业与敬业我与老婆真的挺感动，一生一次的事情我们都只想留下最美好的回忆花絮我们也拍了，他们的工作人员容让我们请了一个老婆的好姐妹去帮我们拍了好多的花絮他们还引导她怎么拍呢，我回家给爹妈他们看了他们都说我们挺漂亮的2、天津造价员考试条件可以，造价员要掌握预算与决算，造价员考试分类如园林、机电等等，祝你考试成功！3、天津造价员资格考试哪里报名造价员考试是分方向的，你如果想考土建方向，今年的考试的确如各位所说报名已经截止了，但是安装的考试还没有开始报名，你可以关注天津市建设工程造价和招投标管理协会4、天津造价员报考资格凡遵纪守法，恪守职业道德者，无百不良从业记录，年龄在60周岁以下，可按以下条件申请报考：（一）报考初级水平应具备下列条件之一度：1、工程造价专业中专及以上学历；2、其他专业中专（或高中）及以上学历，从事工知程造价工作满一年。（二）报考中级水平应具备下列条件之一：1、取得初级水平证书，近两年至少有两项工程造价方面的业绩；道2、具有工程造价专业或工程经济专业大专及以上学历，从事工程造价工作满两年。（三）申报高级专水平应同时具备下列条件：1、具有中级造价员资格四年以上；2、具有中级以上技术职称；3、近两年在工程造价编审属、管理、理论研究、著书教学等方面有显著业绩。5、请问天津的造价员待遇是怎样的，对于一个刚刚进单位的来说，但是已经考下来全国造价员证书了非常一般，因为我跟你一样6、天津造价员的工资大概多少？哪个比较好？2000-35007、北京造价员和天津造价员有什么不同北京市的颁发的证书上面盖的章是北京市建设委员会，全国的盖的章是国家建筑材料工业标准定额总站8、天津工程造价员和预算员有什么区别？预算员和造价员现在都在逐渐统一为造价员了，考试也copy统一成全国造价员考试，百造价员考试虽然不是全国统考，但是考出来的证书是全国通用的，如果想跨地区使用只要办度理一下迁移手续即可。关于造价员考试报名时间，每个问省是不一样的，可以参考一下汇总表：http://gongcheng.studyez.com/help/2963.htm你可以随时关注这个网站，不要错过下次报名时间。参考资料：学易在线答教育：http://gongcheng.studyez.com/9、天津预算员考试怎么考？听说造价员已经取消了，预算员还有吗？是的，预算员并不是取消了，只是改成了助理造价师考试，具体的考试事宜还没有出，关注一下你们那边的考试网。10、天津造价员考试一年几次？今年的是不是报名时间已经过了？我看的网站上的时间怎么都不一样。1.天津每年的造价考试有两次，分为土建和安装两个专业。根据去复年的报名时间，土建的报名时间在3月8日；安装的报名时间在5月17日。2.您之所在网站看到制的时间都不一直，我想是因为那是很多培训机构打出来百的时间，他们培训之后考试得到的都是全国造价员证，其考试时间是跟天津造价员证不同的。3.个人认为这是两个不同的证书度，如果您有能力的话我建议两个都考问。当然了，还是造价师+一级建造师比较好；就是同时拥有了造价员+二级建造师两个证书，答对个人的工资以及公司内的地位来说也不会有很大的提升。望采纳，谢谢。
缆车造价
1、索道运输方式的费用组成和造价控制因素主要有哪些影响工程造价的两个主要因知素是：单位价格和实物工程数量。工程造价的直意就是工程的建造价格。工程计价的三要素：量、价、费。广义上工程造价涵盖建设工程造价（土建专道业和安装专业），公路工程造价，水运工程造价、铁路工程造价，水利工程造价，电力工程造价，通信工程造价，航空航天工程造价等。工程造价是指进行某项工程建设所花费的全部费用，其核心内容是估算、设计概回算、修正概算、施工图预算、工程结算、竣工决算等等。工程造价的主要任务：根据图纸、定额以及清单规范，计算出工程中所包含的直接费（人工、材答料及设备、施工机具使用）、管理费、措施费、规费、利润及税金等等。2、150米索道成本多少钱150米索道成本20-100万不等。索道分为两种zd1、无动力滑索（溜索）。2、客运索道（缆车）。1、滑索是两根承载索搭建，人员乘坐安全座袋，依靠滑车在承载索上滑行，全程动力完全依靠地形落差带来的惯性，这种索道成本低，速度快，是一种近年流行起来的体验型极限游乐设施，150米建造成本大约15-20万。2、客运索道是景区常见的缆车，主要目的是运送客人，固其速度缓慢，没有太大的体验性，但其载量大，封闭性强，运输回效率高，可以有效为游人代步。建造成本约80-100万。知识延伸：无动力滑索的建造对地形落差有一定约束，所以当地形落差不符时往往需要增设塔架为它调整落差。同时，无动力滑索属于“特种设备”，建造单位必须持有多项相关证件答，参与建造、运行的人员需持证上岗。3、览车的造价观光缆车工程造价与山势、地形、上山施工的难度系数、清障、环境（植被保护）、支柱基础、支柱结构形式、支柱的数量等有关，故没有可比性。4、请问建造约2公里的观光缆车（双人座），造价多少？
无锡造价员
1、江苏省造价员今年有培训班吗？明年毕业，今年在无锡实习，无锡有造价员培训学校吗？造价员的考试培训今年肯定一有的，我同事前年在崇安寺那边的上一元一教一育参加过培训的，说常年都有的，你明年考试现在做准备刚好，你可以打电话问问那边的施老师，8一2一7一1一7一0一6一3。2、江苏有可以学习预算实操和造价员的地点吗？本人在无锡，请推荐无锡造价员培训班的地点。你去无锡上元看看，他们是全无锡建筑预算培训最好的，在天安大厦9楼，大洋百货的后面，你也可以百度一下无锡上元3、无锡有造价员培训班吗？想考个证书，顺便要学习点实操经验。有的，造价员现在无锡这边在崇安寺的上元教育有的，那边还有造价员的实操班的。我们都可以去那边上。4、无锡工程造价员如何成为一名注册造价工程师？详细说一下，你就清楚，，5、无锡造价员培训，考证的，实操的都要你要参加培训的话可以考虑工程造价培训网上，我上星期报了个土建专业的课，是叫做实操班，应该是你讲的那个，讲课的是工业大学的肖老师，讲的很详细，里面还用到了CAD实图，感觉很不错。6、无锡造价员都是在哪儿学习考试的？造价员证书于2016年国家已经取消，取而代之是实行助理造价师证书，二证相比，后者的作百用更广，作用更大，含金量更高了．目前全国都没有造价度员了，只有助理造价师证书，这是要通过全国统一考试，成绩合格者才可获取专证书．助理造价师的报考条件为中专以上学历，从事预算工作满一年才能报考．如果需要造价的证书，建议上网查询当地助理造价师的报名时间和考试时属间。7、江苏省无锡的造价员主要学习什么？谁通过的讲讲经验！造价员就是学习一下怎么做预算呗！你要是会看图纸什么的就好办了，你要是什么都不懂你就自己找个地方培训学习一下吧！你去天安大厦9楼！8、无锡这边今年造价员现场审核什么时候开始，无锡造价员培训9月1号开始，详细情况可以咨询上元，登元建工9、江苏省（无锡）造价员考试，本科应届毕业生，工程管理专业，能免考造价基础不？免考去哪办理，何时办理凡遵守国家法律百、法规，恪守职业道德，具备下列条件之一，可申请参加造价员资格考试：（一）工程造价专业：中专及以上学历度；（二）其他专业：中专及以上学历，工作满一年。（具体要求以各地规定为准）具备下列条件之知一者，可申请免试《建设工程造价管理基础知道识》:1、工程造价专业大专及以上应届毕业生可回申请免试《工程造价基础知识》；2、取得《全国建设工程造价员资格证书》后申请增项专业。（具体要求以各地规定为准）造价管理科51868986再电答话确认一下
历年造价员考试真题及答案
1、求历年湖南造价员考试试题及答案历年湖南造价员考试试题及答案在阅读狐狸readfox一搜就找到了，我刚下载过2、请问有历年造价员考试的真题吗？推荐你上时代学习社区，那里有好多历年造价员考试的真题免费下载3、求上海历年全国造价员考试真题和答案你可以到青年人造价员考试网上找找去的，上次我在哪了看到好像有的4、北京造价员考试试题及答案要历年的谢谢！阅读狐狸readfox搜北京造价员考试试题及答案即可找到历年试题5、造价员考试的历年真题和答案f建议您自己到那个叫建设工程教育的网站上去找。那个网站上还有别的信息，如果需要可以一同下下来，全是免费的。貌似还不错的。6、山东省历年造价员考试真题及答案我看到青年人造价员考试上有各种题（真题、模拟、练习）很多关于这方面的内容，您去看看也许可以给帮助。7、求，历年的全国造价员考试真题及答案安装专业，只要开卷的！1928842107@qq.com我有，发给你了，先是08-09年的。开卷和闭卷的在一起，要分一下。8、求北京历年安装造价员考试真题以及答案，谢谢造价员已经取消了目前已经没有造价员的考试可以了解一下2019年开始考试的二级造价工程师。

建设工程行业新闻资讯